Spa construction work (Венгрия - Тендер #46540854) | ||
| ||
Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением: | ||
Страна: Венгрия (другие тендеры и закупки Венгрия) Организатор тендера: Tamási Város Önkormányzata Номер конкурса: 46540854 Дата публикации: 29-09-2023 Источник тендера: Единая система закупок Европейского союза TED |
||
Hungary-Tamási: Spa construction work
2023/S 188-584077
Concession notice
Works
Section I: Contracting authority/entity
Section II: Object
Tamási gyógyfürdő terv.,kivit.,üzemeltetés_II
Tamási gyógyfürdő tervezés,kivitelezés,üzemeltetés
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki
ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek
megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. (Részletesen a műszaki dokumentációban.)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárásban nyertes Ajánlattevő köteles az Üvegkapu alkalmazására.
A 322-es Kr. 34/A. § rendelkezései alapján Ajánlattevő már az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (nyilatkozatminta) Ajánlatkérő - a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként- rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
Magyarország_7090_Tamási_Hársfa _utca_3_1875/10 1875/11 1875/12 1875/13 1875/14 1875/15 1875/16 1875/15/A Tervezési feladat: Ajánlatkérő székhelye, valamint a feladatellátáshoz értelemszerűen igazodva.
Kivitelezés:
Főbb mennyiségek
- fürdőépület tűzeset utáni helyreállítása
- ideiglenes építmények
- bontási munkák
- strand épületek
- strand környezetalakítás, kültéri elemek
- gyógyászat átépítése a fürdőépületben
- medence építés
- vízgépészet
- csúszdatechnológia
- telken belüli közműhálózat
- külső út, parkoló építés
- térvilágítás
- kertészet
- akadálymentesítés
- beléptető rendszer
- fürdőépület felújítása, korszerűsítése
- kútfúrás hideg-melegvíz
- hőhasznosítás
Tervezési feladathoz kapcsolódó alapterületek:
strand-bejárati épület 466,69 m2
étterem 359,17 m2
kültér (fogyasztó terasz) 210,12 m2
étterem össz 569,29 m2
szaunaépület 48,11 m2
büfé 1 - 61,43 m2
büfé 2 - 63,53 m2
mosdóblokk 40,26 m2
mosdóblokk AM 45,09 m2
vízgépészet 286,28 m2
33m-es medence 674,62 m2
élménymedence (3 db) 363,58 m2
lelátó 105,39 m2
lelátó tároló 87,84 m2
csúszdamedencék (3 db) 281,70 m2
színpad 237,26 m2
termálmedencék (2 db) 454,58 m2
Meglévő fürdőépület helyiségeinek alapterülete:
- alagsor: 1509,34 m2
- földszint: 2166,62 m2
- I. emelet: 700,73 m2, tetőterasz: 566,18 m2
- II. emelet: 76,15 m2
Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján engedélyes és kiviteli tervek készítése , engedélyek megszerzése (részletesen a műszaki dokumentumokban).
A tervezés részét képezi a látványtervek elkészítése, amelyeket az engköteles és a nem engköteles részekhez is el kell készíteni. Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása.
A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak feleljen meg a tervdok..
A tervezési feladat ellátása során a helyi és az országos településrendezési és építési követelményeket be kell tartani, így például Tamási Város helyi építési szabályzatát is. Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv -ben foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
Nyertes ajánlattevő feladata a gyógyfürdő üzemeltetéséhez szükséges valamennyi tartozék (eszköz, bútor, egyéb ingóságok) - továbbiakban együttesen eszközök -leszállítása, akár ezen eszközök megléte jogszabályi előíráshoz engedély kiadásához kötött feltétel, akár nem jogszabályi előíráson alapul, de a gyógyfürdő üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Gyógyfürdő üzemeltetés:
A Gyógyfürdőben az Üzemeltető köteles legalább az alábbi tevékenységeket kötelezően folytatni, amennyiben azt jogszabályi rendelkezés nem zárja ki, vagy korlátozza:
- valamennyi medence üzemeltetése
o a medencék közül legalább 2 db medencét gyógyvízzel működtet.
o 1 db finn szauna folyamatos működtetése
o 1db infra szauna folyamatos működtetése
o 1 db gőzkabin folyamatos működtetése
o 1 db aromakabin folyamatos működtetése
o 1 db sószoba folyamatos működtetése
o 1 db kneipp medence folyamatos működtetése
o 1 db csúszda folyamatos működtetése
o 2 db büfé folyamatos működtetése
o 1 db étterem folyamatos működtetése
o 2 db kút üzemeltetése a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.
o 1 db játszótér
Kivéve az üzemeltetés alól: gyógyászati részleg. Részletesen a szerződéstervezet Üzemeltetési fejezetében és a hozzá kapcsolódó mellékletekben.
Az Ajánlattevő feladata a gyógyfürdő engedélyes és kiviteli tervezésével, építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Biztosítások:
A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb az 1. munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 500 000 000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250 000 000,- Ft összegű, All Risk típusú - teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék).
B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (engedélyes és kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig - tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.50 000 000,-Ft/év és min.25 000 000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre.
C) Üzemeltetés: üzemeltető köteles szakmai felelősségbiztosítást kötni, legalább 50M Ft/kár/év kombinált limittel, általános-, bérlői, szolgáltatói-, alvállalkozói-, környezetszennyezői-, termékfelelősség kiterjesztést minimálisan. További részletek a szerződéstervezetben.
A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése:
A II.2.7.) pontban szereplő 6810 (+1825 nappal meghosszabbítható) nap nem munkanapokban, hanem naptári napokban értendő.
- Engedélyezési és kiviteli tervezési feladat: 240 naptári nap, (a tervezési részhatáridőket a szerződéstervezet I. Fejezete tartalmazza, az időtartam a szerződés hatálybalépésével kezdődik és naptári napban értendő),
- Kivitelezés:
- a részfeladat vonatkozásában a gyógyfürdő tűzkárral érintett részére és a rekonstrukciós munkákra (a továbbiakban: Helyreállítás) munkaterület 1. átadásától számított 365 naptári nap (próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap a 365 naptári napon felül) , míg
- a Helyreállítás utáni munkák (a továbbiakban: Helyreállítási utáni munkák) munkaterület 2. átadásától számított 550 naptári nap (próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap az 550 naptári napon felül). A Megrendelő előteljesítést elfogad.
- Üzemeltetés: 15 (5475 naptári nap) + 5 (1825 naptári nap) évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltételei részletesen a szerződéstervezetben.
Értékelési szempontok részletezése:
2. Üzemeltetés nettó díja (nettó HUF/hónap- a nettó 4 000 000,-HUF/hónap alap üzemeltetési díjon felüli összeg) - ár kritérium (súlyszám: 2):
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alap üzemeltetési díj nettó 4 000 000,-HUF/hónap. Ajánlatkérő az ezen összeg feletti megajánlásokat értékeli, a felolvasólapra is csak az ezen összeg feletti megajánlást szükséges feltölteni. Például: Ha Ajánlattevő nettó 4 500 000,-HUF összegben kíván üzemeltetni/hó, abban az esetben a felolvasólapra 500 000,-HUF feltüntetése szükséges ezen értékelési szemponthoz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felolvasólapon Ajánlattevő 0,-HUF összeget is feltüntethet abban az esetben, ha a megajánlása nettó 4 000 000,-HUF. Ebben az esetben a felolvasólapon feltüntetett 0,-HUF nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, arra Ajánlattevő 0 pontot kap. Az üzemeltetési díj= bérleti díj.
3. Az M/2.alkköv-re bemut. tervező szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min0,max36hó)(súlyszám:1,5) és a
4. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/4.) tekintetében bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min0,max36hó)(súlyszám:1,5 )
Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.
Fentiek alapján az M/2. és M/4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:
- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy
- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.
Kbt. 119. § (2) bek. m) pont szerinti információk:
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Section III: Legal, economic, financial and technical information
A)
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következik be.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A) Előzetes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot (nemlegesség esetén is nyilatkozatot szükséges benyújtani erről, elektronikus űrlap formájában). AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekre.
B.) (SZ/1. és SZ/2.)
Előzetes igazolás: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő
megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő
ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.
A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő̋ ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű̋ nyilatkozatát benyújtani a részletes információk megadása nélkül. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés)
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:Azon Ajánlattevők, akiket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmassági követelménynek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6) bekezdéseire is.
P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző̋ három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából közfürdő építése és/vagy felújítása származó ¬általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a nem teljes üzleti évet egy évnek tekinti.
A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bek.: Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 19.§ (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (10) bek. alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a jelen bekezdés szerinti megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltünteti.)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (5)-(8) bekre.
P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából - ( közfürdő építése és/vagy felújítása) - származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 800 000 000,-HUF -ot.
A) Előzetes igazolás
M/1.-M/5. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya (engedélyes és kiviteli tervezés) szerinti
szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége (e-mail cím, vagy telefonszám)),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a szolgáltatás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (
) vagy a Magyar Mérnöki Kamara ( ) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és,- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll, továbbá,
- kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és
----- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont.)
M/3. Ajánlattevő csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/4. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a kivitelezés teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat,
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
M/5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.
A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje, kezdés és befejezés (év, hó, nap), folyamatban lévő teljesítés esetén ennek a ténynek a rögzítése,
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)
M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
- Legalább 3000 m2 alapterületre kiterjedően, közfürdő építésének és / vagy felújításának kiviteli tervezése, mely tartalmazott legalább 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti kiviteli tervezési feladatot. Maximum 1 db szerződéssel igazolható,
- Legalább egy darab, közfürdőben létesített csúszdás medence komplex engedélyezési és kiviteli tervezése, mely maximum 1 db szerződéssel igazolható.A bemutatott szerződések között az átfedés megengedett.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
Csúszdás medence meghatározása: Vizes csúszda, amely medencébe érkezik.
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberrel
Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. - Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában
meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M/3. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal:
M/3/A) legalább nettó 2000 m2 alapterületre kiterjedően, közfürdő épületen végzett építési és/vagy felújítási munka, mely tartalmazott legalább
- 1 darab a közfürdő medence gépészetével összefüggő vízgépészeti építési és/vagy felújítási munkát és
- tartalmazott legalább 300 m2 medence hidegburkolási munkát.
(Maximum 1 (egy) darab szerződéssel igazolható.)
M/3/B) legalább egy darab vizes csúszda medencével építése és/vagy felújítása.
1. Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
2. Építési tevékenység (Étv. szerint): építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
3. Medence: zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőséget biztosító építmény.
4. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
M/4. Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és gyakorlattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés esetén min. 5 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.
AK az M/4. pontban rögzített előírás esetén elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.
M/5. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három évben (36 hónapban) legalább egy szerződésszerűen teljesített, minimum 2 hónap összefüggő időtartamú a közbeszerzés tárgya szerinti - a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti - közfürdő üzemeltetésére irányuló referenciával, ahol az üzemeltetett közfürdő teljes vízfelülete elérte az 1000 m2-t. Ajánlatkérő elfogadja azon referenciát is, amely teljesítése folyamatban van, de a teljesítésből 2 hónap szerződésszerűen teljesítésre került.
Az M/3. és az M/5. alkalmassági feltételnek egy referenciával is meg lehet felelni, ha az mindkét előírt feltételnek megfelel.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Tervezési fejezet: késedelmi kötbér: nettó tervezési díj 0,5 %-a/nap, max. 20 %-a, hibás teljesítési kötbér a nettó tervezési díj 20 %-a, meghiúsulási kötbér: a teljes, nettó, tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 10% -a.
Teljesítési biztosíték: a nettó tervezési díj 5 %-a.
Jótállás: az utolsó részfeladatra vonatkozó Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap. Részletek a szerz.tervezetben. Ajánlatkérő tartalékkeretet a tervezési feladatokra nem biztosít.
Építési fejezet: késedelmi kötbér: nettó, tartalékkeret és áfa nélkül számított kivitelezési díj 0,5%-a/nap, max.15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes (kivéve az I. Fejezetben (tervezés) rögzített vállalkozói díj) , tartalékkeret és Áfa nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 15 %-a. Teljesítési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj (kivitelezés díja) 5%-a. Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: 24 hónap.
Üzemeltetési fejezet: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér (mértékek a szerződéstervezetben). Teljesítési biztosíték: a szerződés - meghosszabbodás nélküli időtartamára - számított teljes nettó bérleti díj összegének 5 %-a. Részeltek a szerződéstervezetben.
2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A) Tervezési feladat: 3 rész, és 1 végszámla: 20%-20%-10%-50%, a tervezési feladatra előleg nem biztosított.
B) Kivitelezés: 1 előlegszámla (5%), 8 db részszámla és a végszámla nyújtható be - adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagy a pályázatra vonatkozó releváns jogszabályban foglaltaknak, a pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és adott esetben a támogatási szerződésnek/okiratnak megfelelően - a következő ütemezés szerint: Valamennyi részszámla a megelőző részszámlához képest minimum plusz 10 %-os készültségi fok elérésekor nyújtható be, a vállalkozói díj minimum 10%-áról. Részszámlák maximum 80 %-os készültségi fok eléréséig nyújthatók be. A végszámla a vállalkozói díj minimum 20 %-áról nyújtható be (előleg az 1. és 2. részszámlából arányosan ( ½ - ½ arányban) kerül elszámolásra) Előleg: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a.
Közös rendelkezések:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt. 322/2015. (X.30.) Kr. Támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ/TO szerinti.
Üzemeltetés: Üzemeltető bérleti díjat köteles fizetni, negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig.
Az eljárás lebonyolításának menete:
AK egyszakaszos, tárgyalás nélküli eljárást folytat le. A benyújtott írásos ajánlat ajánlati kötöttséggel terhelt.
Ajánlati kötöttség az ajánlatok bontásának időpontjától számítódik, és attól számítva 60 (2 hónap=60 nap) napig tart. Az eljárás befejezésének indikatív időpontja az ajánlatok bontásától számított 60. napon.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására egyebekben a Kbt. Második része és az egyéb közbeszerzési jogszabályok az irányadóak. AK a Kbt. 126. § (4) bek. alapján nem alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdését.
Eljárás nyelve: magyar. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt eredménytelenségi okokat.
További információk:KD és szerztervezet.
Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
1.AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bek. rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. 2.ATnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:
-a Kbt.66.§(2) bek.-ben foglaltakra (űrlap),
- a Kbt.65.§(7) bek.szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),
- a Kbt.66.§(6) bek.a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),
- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap)
- AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges az ESPD-t (kitöltve),
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap)
3.AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
4.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5.Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
6.AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
7.Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap.
8.Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
9.Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
10.Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: adható pontsz.:0-100; AK törtek esetén a pontszámot 2 tizedes jegyre kerekíti, alk. mód.: ár szempontnál ford. arányosítás (üzemeltetési díj: egyenes arányosítás), minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.
11.FAKSZ: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461)
12. Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bek. b) pont valamint a 322-es Kr. 9.§ (2) pontja alapján az AT személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. ATnak a szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).
13.A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
14.Többváltozatú ajánlat nem tehető.
15. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint.
16. Irányadó: 424/2017.(XII.19.) Kr.
17.A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
18. AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- az EKR rendszeren keresztül történik. Az EKR működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
19. Az AK előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított dokumentumok esetében az AK él a hiánypótlás lehetőségével.
20.Az eljárás az EKR rendszerben kerül lefolytatásra, a bontás az EKR rendszerben történik. AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bek., továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kr.t 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Folyt.VI.4.3)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.3.) pont folyt:
21.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2023. október 6. napján, 10:00 órakor. Találkozási pont: Tamási Gyógyfürdő főbejárat. A helyszíni bejáráson felmerült kérdéseket a Tisztelt Gazdasági Szereplők a helyszíni bejártást követően az EKR rendszeren keresztül - szerkeszthető formátumban is- kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenk benyújtani a kiegészítő tájékoztatás kérés Kbt-ben rögzített szabályainak megfelelően. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készített jegyzőkönyvet a helyszíni bejárás napjától számított 3 munkanapon belül megküldi az EKR rendszeren keresztül valamennyi Gazdasági Szereplő részére.
22.Feltételes közbeszerzés: Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére . Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről (azaz a hatósági okirat/szerződés hatályba lép) és erről a Megrendelő a Vállalkozót hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb)igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést -saját vagy egyéb forrás biztosításával - hatályba léptesse. A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb egy év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.
23. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 3 000 000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő száml