Aménagement de l"impasse Berton (Франция - Тендер #42828179)

AVIS D"APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SPLA Pays d"Aix Territoires

Avis N° : AO-2325-4455

• 13 - Aix-en-Provence
• Travaux Publics
• Procédure adaptée
• Mise en ligne : 16/06/2023
• Date limite de réponse : 06/07/2023
• Marché > (sup.) 90 000 euros
• DCE réponse en ligne

Source :

Identification de l"organisme qui passe le marché : SPLA - Pays d"Aix Territoires, représentée par son directeur Thierry COLOMBERO
2 Rue Lapierre BP 80251, 13608 Aix en provence cedex 1


Objet du marché : La présente consultation concerne les travaux de l"aménagement de l"impasse BERTON, située entre la rue Louis Berton et la route de LENFANT, dans le périmètre de la ZAC de LENFANT à Aix en Provence.

Durée du marché : Les délais d"exécution des travaux sont de :
- 4 (mois) mois calendaires y compris 1 (un) mois calendaire de période de préparation.
Le délai d"exécution démarre à compter de la date de l"ordre de service de démarrage de la période de préparation et des travaux au titulaire.
Tout dépassement des délais sera assujetti à des pénalités de retard.
Procédure de passation : La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l"article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
Cette procédure comprend une phase de négociation avec les candidats ayant déposé les 3 offres appropriées les plus intéressantes, notées et classées au regard des critères d"attribution retenus et définis à l"article 6 du Règlement de Consultation.
Modalités d"attribution : La présente consultation ne fait l"objet d"aucune décomposition en lot.
En effet, la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence et risque de rendre techniquement difficile et financière plus couteuse l"exécution des prestations.
Les variantes sont interdites.
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont :
Critère : Prix des prestations 80 points
Critère : Valeur technique 20 points
Pertinence de la méthodologie d"exécution des travaux proposée et en particulier des mesures prises pour limiter les nuisances et la gêne vis-à-vis des riverains et des chantiers de construction privés (10 points).
Adéquation des moyens humains et matériels affectés au chantier avec le délai contractuel du marché apprécié au regard des éléments fournis par le candidat dans son mémoire (plannning, ...) (10 points).
Date limite : La date limite de réception des offres est fixée au 06 juillet 2023 à 12 heures.
Adresse Internet du profil acheteur : L"adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_zbUkzYJ-_g
Date d"envoi de l"avis à l"organisme de publication : Le 15 juin 2023.

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция