Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Франции

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses (Франция - Тендер #42699139)

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:

Страна: Франция (другие тендеры и закупки Франция)
Организатор тендера: PODELIHA
Номер конкурса: 42699139
Дата публикации: 13-06-2023
Источник тендера: Единая система закупок Европейского союза TED

Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки

Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.
.

Регистрация

2023060820230717 13:00OtherContract noticeWorksOpen procedureEuropean UnionSubmission for all lotsThe most economic tenderHousing and community amenities01A0201

Section I
1. Name and addresses
  PODELIHA
  12 boulevard Yvonne Poirel - CS 10906
  ANGERS
  49009
  France
  E-mail: jchandouineau@podeliha.com
2. Joint procurement
3. Communication
  The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
  www.podeliha.fr
  Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://www.achatpublic.com
  to the abovementioned address
4. Type of the contracting authority:
  Other type: Etablissement Social pour l"Habitat
5. Main activity:
  Housing and community amenities
Section II
1. Scope of the procurement:
  1. Title:
    
    Construction de 33 logements locatifs sociaux semi-collectifs avec parkings et aménagements situés lotissement de la Perrine à L"HUISSERIE (53)
  2. Main CPV code:
    45211000
  3. Type of contract:
    Works
  4. Short description:
    
    Construction de 33 logements locatifs sociaux semi-collectifs avec parkings et aménagements situés lotissement de la Perrine à L"HUISSERIE (53)
  5. Estimated total value:
  6. Information about lots:
    all lots
2. Description
  1. Title:
    
    Terrassement - Voiries - Eaux pluviales - Eaux usées
    Lot No: 1
  2. Additional CPV code(s):
    45112500
  3. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  4. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  6. Estimated value:
  7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  10. Information about options:
    Options: no
  11. Information about electronic catalogues:
  12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  13. Additional information:
  14. Title:
    
    Réseaux AEP - Télécom - Eclairage
    Lot No: 2
  15. Additional CPV code(s):
    45231112
  16. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  17. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  19. Estimated value:
  20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  23. Information about options:
    Options: no
  24. Information about electronic catalogues:
  25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  26. Additional information:
  27. Title:
    
    Aménagement Paysagers
    Lot No: 3
  28. Additional CPV code(s):
    45112700
  29. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  30. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  32. Estimated value:
  33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  36. Information about options:
    Options: no
  37. Information about electronic catalogues:
  38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  39. Additional information:
  40. Title:
    
    Etanchéité enterrée
    Lot No: 4
  41. Additional CPV code(s):
    45262210
  42. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  43. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  44. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution fixé au paragraphe / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  45. Estimated value:
  46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  49. Information about options:
    Options: no
  50. Information about electronic catalogues:
  51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  52. Additional information:
  53. Title:
    
    Gros-oeuvre
    Lot No: 5
  54. Additional CPV code(s):
    45223220
  55. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  56. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  57. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  58. Estimated value:
  59. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  60. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  61. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  62. Information about options:
    Options: no
  63. Information about electronic catalogues:
  64. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  65. Additional information:
  66. Title:
    
    Charpente
    Lot No: 6
  67. Additional CPV code(s):
    45261100
  68. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  69. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  70. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  71. Estimated value:
  72. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  73. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  74. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  75. Information about options:
    Options: no
  76. Information about electronic catalogues:
  77. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  78. Additional information:
  79. Title:
    
    Couverture - Etanchéité
    Lot No: 7
  80. Additional CPV code(s):
    45261210
  81. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  82. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  83. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  84. Estimated value:
  85. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  86. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  87. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  88. Information about options:
    Options: no
  89. Information about electronic catalogues:
  90. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  91. Additional information:
  92. Title:
    
    Menuiseries Extérieures
    Lot No: 8
  93. Additional CPV code(s):
    45421130
  94. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  95. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  96. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  97. Estimated value:
  98. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  99. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  100. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  101. Information about options:
    Options: no
  102. Information about electronic catalogues:
  103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  104. Additional information:
  105. Title:
    
    Serrurerie
    Lot No: 9
  106. Additional CPV code(s):
    45421140
  107. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  108. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  109. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  110. Estimated value:
  111. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  112. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  113. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  114. Information about options:
    Options: no
  115. Information about electronic catalogues:
  116. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  117. Additional information:
  118. Title:
    
    Plaquisterie - Isolations - Plafonds
    Lot No: 10
  119. Additional CPV code(s):
    45324000
  120. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  121. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  122. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  123. Estimated value:
  124. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  125. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  126. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  127. Information about options:
    Options: no
  128. Information about electronic catalogues:
  129. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  130. Additional information:
  131. Title:
    
    Menuiseries Intérieures
    Lot No: 11
  132. Additional CPV code(s):
    45421000
  133. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  134. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  135. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  136. Estimated value:
  137. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  138. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  139. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  140. Information about options:
    Options: no
  141. Information about electronic catalogues:
  142. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  143. Additional information:
  144. Title:
    
    Chauffage - Ventilation - Plomberie
    Lot No: 12
  145. Additional CPV code(s):
    45330000
  146. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  147. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  148. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  149. Estimated value:
  150. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  151. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  152. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  153. Information about options:
    Options: no
  154. Information about electronic catalogues:
  155. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  156. Additional information:
  157. Title:
    
    Electricité
    Lot No: 13
  158. Additional CPV code(s):
    45310000
  159. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  160. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  161. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  162. Estimated value:
  163. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  164. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  165. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  166. Information about options:
    Options: no
  167. Information about electronic catalogues:
  168. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  169. Additional information:
  170. Title:
    
    Peinture - Sols souples
    Lot No: 14
  171. Additional CPV code(s):
    45430000
  172. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  173. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  174. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  175. Estimated value:
  176. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  177. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  178. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  179. Information about options:
    Options: no
  180. Information about electronic catalogues:
  181. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  182. Additional information:
  183. Title:
    
    Carrelage - Faïence
    Lot No: 15
  184. Additional CPV code(s):
    45431000
  185. Place of performance:
    Main site or place of performance:
    Lotissement de la Perrine
    
    Rue de la Doucelle
    
    53290 L"HUISSERIE
  186. Description of the procurement:
    
    Voir CCTP
  187. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d"exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l"entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l"hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l"entreprise comme étant susceptibles d"affecter la qualité de l"environnement lors de l"exécution des travaux. / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier / Weighting: 10%
    Quality criterion - Name: Fiches techniques de composition ou d"utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d"ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d"apprécier la proposition de prix / Weighting: 5%
    Quality criterion - Name: La qualité du programme d"exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution / Weighting: 10%
    Price - Weighting: 60%
  188. Estimated value:
  189. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 35
    This contract is subject to renewal: no
  190. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
  191. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  192. Information about options:
    Options: no
  193. Information about electronic catalogues:
  194. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  195. Additional information:
Section III
1. Conditions for participation:
  1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:
    A l’appui de leur candidature, les opérateurs économiques doivent produire :
    
    * Une lettre de candidature modèle DC1 ou équivalent (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement et dans ce dernier cas faisant apparaître les membres du groupement. Disponible gratuitement sur : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
    
    * La déclaration du candidat modèle DC2 ou équivalent, dûment complété. Le candidat joint au formulaire, la décision de pouvoir de la personne signataire habilitée à engager la personne morale candidate. Disponible gratuitement sur : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
    
    * Dans l"hypothèse où le candidat dispose d"un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature.
    
    * Les attestations sociales et fiscales, notamment l’attestation de vigilance.
    
    * La déclaration sur l’honneur jointe en annexe 1 au règlement de la consultation dûment datée et signée, la déclaration sur l"honneur permet de justifier qu"il n"entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 du code de la commande publique susvisée et notamment qu"il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l"emploi des travailleurs handicapés
    
    * Dans l’hypothèse où le candidat dispose de l’état annuel des certificats reçus (formulaire DC7), il est invité à le remettre dès la candidature ;
    
    * L’entreprise admise au redressement judiciaire devra justifier qu’elle a été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché. Elle devra produire la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
    
    * La fiche candidature à transmettre obligatoirement sous format excel (annexe 3)
    
    Les dates et signatures des documents précités seront obligatoirement originales.
    
    Les candidats pourront fournir tous autres renseignements, documents en liaison directe avec les prestations concernées, qu’ils estimeront utiles à l’appui de leur candidature.
  2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:
    Les candidats devront démontrer pour la sélection de leurs candidatures, qu’ils disposent des capacités financières minimales pour réaliser les prestations qui font l’objet du marché, notamment que le fait d’exécuter ce marché ne remet pas en cause l’équilibre financier de leur structure eu égard à leur assise financière. A ce titre, ils doivent produire :
    
    - Une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
    
    - Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des candidats pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Lorsque l"entreprise n"est pas en mesure de fournir un bilan ou un extrait de bilan des 3 dernières années, par exemple lorsqu"elle est de création récente, elle peut fournir une "déclaration appropriée de banque".
    
    Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le maitre d’ouvrage, lequel, s"il est trop important peut être porteur de risques en termes de bonne exécution du marché.
  3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:
    Les candidats devront démontrer qu’ils disposent des capacités techniques et professionnelles pour réaliser les prestations qui font l’objet du marché. A ce titre, chaque candidat devra :
    
    - Présenter une note sur l’organisation de sa Société ainsi que le détail des moyens humains pour chacune des 3 dernières années : indiquer les effectifs et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années. Dans l’hypothèse où le candidat dispose d’un organigramme de sa Société, il est invité à le remettre dès la candidature ;
    
    - Présenter les moyens techniques : description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
    
    - Présenter une liste des principaux travaux réalisés au cours des cinq dernières années, de complexité ou d’importance équivalentes au projet du Maître d’Ouvrage, appuyées d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
    
    Le candidat devra présenter une liste de références. Les mentions obligatoires sont les suivantes :
    
    - Nom du Maître d’ouvrage, avec nom, tél et mail de la personne en charge
    
    - Descriptif précis du marché : l’année de réalisation, le délai de(s) chantier(s), les prestations réalisées, la description du ou de(s) ouvrage(s) avec le montant, l’adresse précise, le nombre de logement, le label obtenu, le nombre d’heures dévolues à l’exécution du marché et les caractéristiques relevant de la complexité de l’opération, et si possible, des photos de la réalisation.
    
    - Présenter des Certificats de Qualifications Professionnelles en cours de validité ou tout autre document équivalent, délivrés par des organismes agréés (par exemple QUALIBAT, QUALIFELEC, QUALIPAYSAGE, Attestations Qualigaz……). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation.
    
    PODELIHA accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements demandés aux fins de vérification de la capacité professionnelle, économique, et financière.
    
    Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qu’ils ont déjà transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables. Dans ce cas, le candidat fournira l’attestation d’agrément délivrée à l’issue du précédent appel d’offres. La date de validité de cette attestation devra être postérieure à la date de validité des candidatures et des offres fixées par le présent règlement.
    
    Il est indiqué aux candidats que la production de ces documents au stade de la procédure est indépendante de la transmission par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché des justificatifs exigés à l’article 11 du présent règlement.
    
    Dans l’hypothèse où certaines pièces demandées seraient absentes ou incomplètes, le Maître d’Ouvrage pourra demander au candidat concerné de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximal de 10 jours à compter de la réception de la demande.
    
    Toute carence d’un ou plusieurs justificatifs pourra entraîner le rejet de la candidature. Au vu des documents transmis, le maitre d’ouvrage élimine les candidats dont les capacités financières, techniques ou professionnelles sont insuffisantes.
  4. Information about reserved contracts:
2. Conditions related to the contract:
  1. Information about a particular profession:
  2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
Section IV
Description:
1. Type of procedure:
  Open procedure
2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
4. Information about negotiation:
5. Information about electronic auction:
6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
  The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Administrative information:
1. Previous publication concerning this procedure:
2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
  Date: 2023-07-17
  Local time: 13:00
3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
  FR
5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
  (from the date stated for receipt of tender)
6. Conditions for opening of tenders:
  Date: 2023-07-17
  Local time: 14:00

Section VI

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
Information about electronic workflows
Additional information
Procedures for review
1. Review body
  Tribunal judiciaire de Rennes
  7 rue Pierre Abélard - BP CS 73127
  Rennes
  35000
  France
  Contact person: 35000
  E-mail: chg.accueil-rennes@justice.fr
  Internet address: https://www.cours-appel.justice.fr/rennes/tribunal-judiciaire-de-rennes
2. Body responsible for mediation procedures
3. Review procedure
4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Date of dispatch of this notice
2023-06-08

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт

Еще тендеры и закупки за эти даты

13-06-2023 Railways traffic-control equipment.

13-06-2023 Construction work for houses.

13-06-2023 Cogeneration plant construction work.

13-06-2023 Miscellaneous gardening equipment.

13-06-2023 X-ray devices.

13-06-2023 Construction work for school buildings.

Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru