Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Испании

Sewage-treatment plant construction work (оригинал извещения) (Испания - Тендер #47613190)

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:

Страна: Испания (другие тендеры и закупки Испания)
Организатор тендера: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
Номер конкурса: 47613190
Дата публикации: 31-10-2023
Источник тендера: Единая система закупок Европейского союза TED

Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки

Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.
.

Регистрация

20231026OtherModification of a contract/concession during its termWorksOpen procedureEuropean UnionNot applicableNot applicableEnvironment01A2001

31/10/2023 S210

España-Madrid: Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales

2023/S 210-663949

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones

Nombre oficial: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
Número de identificación fiscal: A50736784
Dirección postal: AGUSTIN DE BETANCOURT 25, 4ª
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
Código postal: 28003
País: España
Persona de contacto: Dpto Contratacion
Correo electrónico: contratacion@acuaes.com
Teléfono: +34 915986270
Fax: +34 915350502
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.acuaes.com

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación

II.1.1)Denominación:

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

Número de referencia: ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01

II.1.2)Código CPV principal

45252100 Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales

II.1.3)Tipo de contrato

Obras

II.2)Descripción

II.2.1)Denominación:

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

Lote nº: ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01

II.2.3)Lugar de ejecución

Código NUTS: ES709 Tenerife

Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

TENERIFE

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición

Duración en meses: 24

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí

Identificación del proyecto:

cofinanciado por el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa

IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato

Número de anuncio en el DO S: 2021/S 047-117149

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01

Lote nº: ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01

Denominación:

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

V.2)Adjudicación de contrato/concesión

V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:

03/02/2021

V.2.2)Información sobre las ofertas

El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí

V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario

Nombre oficial: Lantania, S. A. U
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España

El contratista/concesionario es una PYME: no

V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario

Nombre oficial: Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, S. A. U.
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España

El contratista/concesionario es una PYME: no

V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)

Valor total de la contratación: 5 610 619.69 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

VI.4)Procedimientos de recurso

VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Dirección postal: AVENIDA GENERAL PERÓN 38,8ªPLANTA
Localidad: MADRID
Código postal: 28020
País: España

VI.4.3)Procedimiento de recurso

Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Recurso especial en materia de contratación, en los términos del artículo 44 de la LCSP. Según dispuesto en el artículo 58 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, estando cofinanciado el contrato con Fondos Europeos, el plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación será de diez (10) días naturales.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Localidad: MADRID
Código postal: 28020
País: España

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:

26/10/2023

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones

VII.1.1)Código CPV principal

45252100 Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales

VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)

VII.1.3)Lugar de ejecución

Código NUTS: ES709 Tenerife

Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

TENERIFE

VII.1.4)Descripción del contrato:

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición

Duración en meses: 24

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)

Valor total del contrato/lote/concesión: 5 610 619.69 EUR

VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario

Nombre oficial: Lantania, S. A. U
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España

El contratista/concesionario es una PYME: no

VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario

Nombre oficial: AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SA.U
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España

El contratista/concesionario es una PYME: no

VII.2)Información sobre las modificaciones

VII.2.1)Descripción de las modificaciones

Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

MODIFICACIÓN 4:

aprobada por el CONSEJO DE ADMON DE ACUAES el 15 de junio de 2023 conllevando una ampliación de plazo de 6 meses y veintiún (21) días, que sitúa la fecha de finalización de ejecución de las obras en el 29 de diciembre de 2023, y

un incremento presupuestario de 561.928,36 euros, que representa un 10,02 % sobre el presupuesto de adjudicación, y un presupuesto líquido final estimado SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.422.388,40 €), impuesto IGIC excluido.

VII.2.2)Justificación de la modificación

Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

MODIFICACIÓN 4:aprobada por el CONSEJO DE ADMON DE ACUAES el 15 de junio de 2023 conllevando una ampliación de plazo de 6 meses y veintiún (21) días, que sitúa la fecha de finalización de ejecución de las obras en el 29 de diciembre de 2023, y un incremento presupuestario de 561.928,36 euros, que representa un 10,02 % sobre el presupuesto de adjudicación, y un presupuesto líquido final estimado SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.422.388,40 €), impuesto IGIC excluido.

VII.2.3)Aumento de precio

Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)

Valor IVA excluido: 5 860 460.05 EUR

Valor total del contrato tras las modificaciones

Valor IVA excluido: 6 422 388.40 EUR

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Испания

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт

Еще тендеры и закупки за эти даты

31-10-2023 Pollution investigation services.

31-10-2023 Special-purpose motor vehicles.

31-10-2023 Urban solid-refuse collection services.

31-10-2023 Architectural, construction, engineering and inspection services.

31-10-2023 Joinery work.

31-10-2023 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services.

Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru