Sewage-treatment plant construction work (Испания - Тендер #47613190)

Official name: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
National registration number: A50736784
Postal address: AGUSTIN DE BETANCOURT 25, 4ª
Town: MADRID
NUTS code: ES300 Madrid
Postal code: 28003
Country: Spain
Contact person: Dpto Contratacion
E-mail: contratacion@acuaes.com
Telephone: +34 915986270
Fax: +34 915350502
Internet address(es):
Main address: www.acuaes.com

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

Reference number: ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01

45252100 Sewage-treatment plant construction work

Works

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

Lot No: ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01

NUTS code: ES709 Tenerife

Main site or place of performance:

TENERIFE

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

Duration in months: 24

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

cofinanciado por el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020

Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117149

Contract No: ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01

Lot No: ACE/105.1-2-3-4/20/OBRA/01

Title:

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

03/02/2021

The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes

Official name: Lantania, S. A. U
Town: MADRID
NUTS code: ES300 Madrid
Country: Spain

The contractor/concessionaire is an SME: no

Official name: Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, S. A. U.
Town: MADRID
NUTS code: ES300 Madrid
Country: Spain

The contractor/concessionaire is an SME: no

Total value of the procurement: 5 610 619.69 EUR

Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Postal address: AVENIDA GENERAL PERÓN 38,8ªPLANTA
Town: MADRID
Postal code: 28020
Country: Spain

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Recurso especial en materia de contratación, en los términos del artículo 44 de la LCSP. Según dispuesto en el artículo 58 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, estando cofinanciado el contrato con Fondos Europeos, el plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación será de diez (10) días naturales.

Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Town: MADRID
Postal code: 28020
Country: Spain

26/10/2023

45252100 Sewage-treatment plant construction work

NUTS code: ES709 Tenerife

Main site or place of performance:

TENERIFE

Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Lote 4. Ejecución proy ETBAR Ensenada Pelada

Duration in months: 24

Total value of the contract/lot/concession: 5 610 619.69 EUR

Official name: Lantania, S. A. U
Town: MADRID
NUTS code: ES300 Madrid
Country: Spain

The contractor/concessionaire is an SME: no

Official name: AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SA.U
Town: MADRID
NUTS code: ES300 Madrid
Country: Spain

The contractor/concessionaire is an SME: no

Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

MODIFICACIÓN 4:

aprobada por el CONSEJO DE ADMON DE ACUAES el 15 de junio de 2023 conllevando una ampliación de plazo de 6 meses y veintiún (21) días, que sitúa la fecha de finalización de ejecución de las obras en el 29 de diciembre de 2023, y

un incremento presupuestario de 561.928,36 euros, que representa un 10,02 % sobre el presupuesto de adjudicación, y un presupuesto líquido final estimado SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.422.388,40 €), impuesto IGIC excluido.

Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)

Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

MODIFICACIÓN 4:aprobada por el CONSEJO DE ADMON DE ACUAES el 15 de junio de 2023 conllevando una ampliación de plazo de 6 meses y veintiún (21) días, que sitúa la fecha de finalización de ejecución de las obras en el 29 de diciembre de 2023, y un incremento presupuestario de 561.928,36 euros, que representa un 10,02 % sobre el presupuesto de adjudicación, y un presupuesto líquido final estimado SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.422.388,40 €), impuesto IGIC excluido.

Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)

Value excluding VAT: 5 860 460.05 EUR

Total contract value after the modifications

Value excluding VAT: 6 422 388.40 EUR