на главную страницу Национального Тендерного портала Open Nav
Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Регистрация
Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Испании

Информация Оригинал извещения

Sewage-treatment plant construction work (оригинал извещения) (Испания - Тендер #47612133)


Поделиться

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:


Страна: Испания (другие тендеры и закупки Испания)
Организатор тендера: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
Номер конкурса: 47612133
Дата публикации: 31-10-2023
Источник тендера:

Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки
Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.
.
Регистрация
20231027OtherModification of a contract/concession during its termWorksOpen procedureEuropean UnionNot applicableNot applicableEnvironment01A2001
31/10/2023    S210

España-Madrid: Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales

2023/S 210-662849

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
Número de identificación fiscal: A50736784
Dirección postal: AGUSTIN DE BETANCOURT 25, 4ª
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
Código postal: 28003
País: España
Persona de contacto: Dpto Contratacion
Correo electrónico: contratacion@acuaes.com
Teléfono: +34 915986270
Fax: +34 915350502
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.acuaes.com

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ejecución de las obras y puesta en marcha/expl en pruebas del “Proyecto de Saneamiento y Dep de los municipios de la cuenca del rio amarguillo. COLECTOR EMISARIO, TANQUE DE TORMENTAS Y AMPL EDAR

Número de referencia: ACE/411.01/22/OBRA/01
II.1.2)Código CPV principal
45252100 Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ejecución de las obras y puesta en marcha/expl en pruebas del “Proyecto de Saneamiento y Dep de los municipios de la cuenca del rio amarguillo. COLECTOR EMISARIO, TANQUE DE TORMENTAS Y AMPL EDAR

Lote nº: ACE/411.01/22/OBRA/01
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: ES425 Toledo
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

TOLEDO

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Ejecución de las obras, y puesta en marcha/explotación en pruebas del “Proyecto de Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca del rio amarguillo. COLECTOR EMISARIO, TANQUE DE TORMENTAS Y AMPLIACIÓN EDAR DE MADRIDEJOS (TOLEDO)

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 31
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014- 2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 131-372570

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: ACE/411.01/22/OBRA/01
Lote nº: ACE/411.01/22/OBRA/01
Denominación:

Ejecución de las obras y puesta en marcha/expl en pruebas del “Proyecto de Saneamiento y Dep de los municipios de la cuenca del rio amarguillo. COLECTOR EMISARIO, TANQUE DE TORMENTAS Y AMPL EDAR

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
05/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: PESA MEDIOAMBIENTE SAU
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U.
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 6 092 710.52 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Dirección postal: AVENIDA GENERAL PERÓN 38,8ªPLANTA
Localidad: MADRID
Código postal: 28020
País: España
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Recurso especial en materia de contratación, en los términos del artículo 44 de la LCSP. Según dispuesto en el artículo 58 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, estando cofinanciado el contrato con Fondos Europeos, el plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación será de diez (10) días naturales.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Localidad: MADRID
Código postal: 28020
País: España
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/10/2023

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45252100 Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: ES425 Toledo
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

TOLEDO

VII.1.4)Descripción del contrato:

Ejecución de las obras, y puesta en marcha/explotación en pruebas del “Proyecto de Saneamiento y Depuración de los municipios de la cuenca del rio amarguillo. COLECTOR EMISARIO, TANQUE DE TORMENTAS Y AMPLIACIÓN EDAR DE MADRIDEJOS (TOLEDO)

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 31
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 6 092 710.52 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: PESA MEDIOAMBIENTE SAU
Localidad: MADRID
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A.U.
Localidad: madrid
Código NUTS: ES300 Madrid
País: España
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

MODIFICACIÓN 4:

EL Consejo de Administración de la SME “Aguas de las Cuencas de España S.A” (ACUAES), en su sesión de 28 de septiembre de 2023, ha aprobado la modificación nº4, suponiendo una ampliación del plazo de CINCO (5) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS, que sitúa la fecha de finalización de las obras el 29 de enero de 2025.Necesidad de ampliación de plazo de CINCO (5) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS no suponiendo incremento

presupuestario. La fecha de conclusión del contrato en el 29 de julio de 2025

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

MODIFICACIÓN 4:EL Consejo de Administración de la SME “Aguas de las Cuencas de España S.A” (ACUAES), en su sesión de 28 de septiembre de 2023, ha aprobado la modificación nº4, suponiendo una ampliación del plazo de CINCO (5) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS, que sitúa la fecha de finalización de las obras el 29 de enero de 2025.Necesidad de ampliación de plazo de CINCO (5) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS no suponiendo incremento presupuestario. La fecha de conclusión del contrato en el 29 de julio de 2025

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 6 846 791.57 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 6 882 664.06 EUR

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Испания

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт

Еще тендеры и закупки за эти даты

31-10-2023 Sludge removal services.

31-10-2023 Architectural and related services.

31-10-2023 Tax consultancy services.

31-10-2023 Cleaning services.

31-10-2023 Flour Mill Machine.

31-10-2023 Mechanical shovels.





Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru