Multi-functional buildings construction work (Венгрия - Тендер #42697886)

1. Section I
   1. Name and addresses
      Mórahalom Városi Önkormányzat
      Szentháromság Tér 1.
      Mórahalom
      6782
      Hungary
      Telephone: +36 62281022
      E-mail: info@morahalom.hu
      Fax: +36 62281039
      
   2. Joint procurement
      
   3. Communication
      The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
      https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002009012022/reszletek
      Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002009012022/reszletek
      to the abovementioned address
      
   4. Type of the contracting authority:
      Regional or local agency/office
      
   5. Main activity:
      General public services
      
2. Section II
   1. Scope of the procurement:
      1. Title:
         

         Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése

         Reference number: EKR002009012022
         
      2. Main CPV code:
         45211350
         
      3. Type of contract:
         Works
         
      4. Short description:
         

         Vállalkozási-építési szerződés „Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése - Mórahalom” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.

         1.RÉSZ Látogatóközpont:

         Az épület földszintes, cserépfedésű, kontyolt nyeregtetős épület 884,37 m2 hasznos alapterülettel. Az épület két szárnyból tevődik össze a gólyamenedékházból és a látogatóközpontból. A két központi fogadó helységet két kiegészítő szárny egészíti ki. A gólyamenedékház épületrész helyet ad egy kiállítótérnek kilátóval, vizesblokkal, 4 db elkülönítőnek a gólyák részére, ill. egy gyógyító részlegnek orvosi szobával, illetve a dolgozók kiszolgálórésze irodával és garázzsal kerül itt elhelyezésre. A kiállítótérhez kapcsolódóan a másik szárny előadóteremmel és vizesblokkal, kör alakú fogadó pulttal, büfével, ajándékbolttal és tárgyalóhelységgel kerül kialakításra.

         2. rész: GYALOGÚT:

         Az 55 sz. főút és az 5512 j. ök. út mellett lévő kerékpárutakat összekötő nyomvonal:

         - udvar

         - rét

         - földút

         - tó ingatlan / „b” jelű nádas / közösségi mintatér alrészlet

         - szántó

         - közút

         jellegű.

         Az érintett nyomvonal hossza: cca. 1830 m.

         Az érintett földutak (0188/2 - 0240) szélessége változó, 3.00 - 4.00 m.

         Az érintett kerékpárút szélessége változó, 2.25 m (5512 j. ök. út melletti).

         Létesítmény pályaszerkezete

         5512 j. Röszke - Mórahalom összekötőút 4+421 km. sz. (Bivalyrezervátum környezete) és a 0191/15 - 0191/14 hrsz. ingatlanhatár (Nagyszéksós-tó környezete) között, gyalogút:

         - 6 cm vtg. zökkenőmentes kiselemes beton térkő (vízáteresztő hézaggal - pl. zúzott homok, zúzalék

         - fugázó anyag)

         - 2 - 5 cm vtg. zúzottkő ágyazat 2/4

         - 5 cm FZKA 0/22 mechanikai stabilizációs útalap

         - 15 cm FZKA 0/45 mechanikai stabilizációs útalap

         - 20 cm fagyvédőréteg (FZKA/tört beton)

         - Geotextília (min. 60 kN/m szakítószilárdságú)

         - 25 cm altalaj teherbírást növelő talajjavító rtg. (FZKA/tört beton)

         - Biaxiális georács

         - Altalaj stabilizáció

         3. rész Parkoló:

         A parkolási igények biztosítására 15 db, merőleges beállású kiselemes térkővel burkolt személygépkocsi parkolót terveztünk, ebből egy db mozgáskorlátozottak részére, négy db családi parkoló. A személygépkocsi parkoláson felül egy db kisbusz, és egy db nagybusz parkolását terveztük. A szervízút szélessége 6,0 m. parkolók mélysége 5,0m, Szélességek:

         normál parkoló 2,5 m

         családi parkoló 3,0 m.

         mozgáskorlátozott 3,6 m

         Bejáró út:

         Az 5512.jelű út 4+483 km. szelvény jobb oldalához csatlakozik. A burkolatszélesség 30 m hosszon 6,0 m, Csatlakozó ívsugarak, R=8,0 m. A további szakaszon a burkolatszélesség 4,0 m. A teljes hossz: 174 m.:Keresztirányú esés egyoldali, a jobb oldal felé. Mindkét oldalt süllyesztett szegéllyel határolt kiselemes térkő burkolat.

         FIGYELEM! A látogatóközpont illetve a gyalogút mellett bivalyok vannak, amelyeket csak a villanypásztor tart vissza az építéstől, erre a kivitelezési munkák szervezésénél külön figyelmet kell fordítani.

      5. Estimated total value:
         Value excluding VAT: 1.00 HUF
         
      6. Information about lots:
         all lotsMaximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
         
   2. Description
      1. Title:
         

         Látogatóközpont kivitetelezés

         Lot No: 1
         
      2. Additional CPV code(s):
         45211350
         
      3. Place of performance:
         Main site or place of performance:

         6782 Mórahalom, hrsz.: 0188/21, 0188/18, 0188/23, 0195/114,

      4. Description of the procurement:
         

         Vállalkozási-építési szerződés „Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése - Mórahalom” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.

         1. rész LÁTOGATÓKÖZPONT

         Az épület földszintes, cserépfedésű, kontyolt nyeregtetős épület 884,37 m2 hasznos alapterülettel. Az épület két szárnyból tevődik össze a gólyamenedékházból és a látogatóközpontból. A két központi fogadó helységet két kiegészítő szárny egészíti ki. A gólyamenedékház épületrész helyet ad egy kiállítótérnek kilátóval, vizesblokkal, 4 db elkülönítőnek a gólyák részére, ill. egy gyógyító részlegnek orvosi szobával, illetve a dolgozók kiszolgálórésze irodával és garázzsal kerül itt elhelyezésre. A kiállítótérhez kapcsolódóan a másik szárny előadóteremmel és vizesblokkal, kör alakú fogadó pulttal, büfével, ajándékbolttal és tárgyalóhelységgel kerül kialakításra.

         FIGYELEM! A látogatóközpont illetve a gyalogút mellett bivalyok vannak, amelyeket csak a villanypásztor tart vissza az építéstől, erre a kivitelezési munkák szervezésénél külön figyelmet kell fordítani.

         Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

      5. Award criteria:
         Quality criterion - Name: Az 1. rész esetében M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) / Weighting: 15
         Quality criterion - Name: Az 1. rész esetében M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) / Weighting: 15
         Price - Weighting: 70
         
      6. Estimated value:
         Value excluding VAT: 1.00 HUF
         
      7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
         Duration in months: 12
         This contract is subject to renewal: no
         
      8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
         
      9. Information about variants:
         Variants will be accepted: no
         
      10. Information about options:
          Options: no
      11. Information about electronic catalogues:
          
          
      12. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

          KEHOP Plusz

      13. Additional information:
          

          1. A II.2.7. ponthoz kiegészítés:

          A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb mindhárom rész esetében a munkaterület átadásától számítottan 12 hónap alatt kell a műszaki átadás átvételt megkezdeni.

          Részhatáridő: Az 1. rész esetében az ajánlatkérő kötbérköteles részhatáridőt állapít meg az 50%-os műszaki készültséghez, amelyet a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napjától számított 5 hónap.

          2.

          A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, szállítói finanszírozással:

          Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3.

          Környezet- és természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi

          beruházások - a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és

          Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését,

          kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című felhívásra benyújtásra

          kerülő támogatási kérelem.

          Támogatás intenzitása: 100%

          3. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásaira tekintettel a kivitelezés során, annak ütemezése tekintetében az illetékes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni szükséges.

          4. Szerződés biztosítékai:

          1) A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a jótállási időszak végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 4 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.

          2) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

          Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5%-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.

          Részhatáridő: Az 1. rész esetében az ajánlatkérő kötbérköteles részhatáridőt állapít meg az 50%-os műszaki készültséghez, amelyet a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napjától számított 5 hónap. A fenti késedelmi kötbér az 1. rész esetében a részhatáridő tekintetében is alkalmazandó.

          Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

      14. Title:
          

          Gyalogút kivitelezése

          Lot No: 2
          
      15. Additional CPV code(s):
          45233161
          
      16. Place of performance:
          Main site or place of performance:

          6782 Mórahalom, hrsz.: 0188/21, 0188/18, 0188/23, 0195/114,

      17. Description of the procurement:
          

          Vállalkozási-építési szerződés „Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése - Mórahalom” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.

          2. rész: GYALOGÚT:

          Az 55 sz. főút és az 5512 j. ök. út mellett lévő kerékpárutakat összekötő nyomvonal:

          - udvar

          - rét

          - földút

          - tó ingatlan / „b” jelű nádas / közösségi mintatér alrészlet

          - szántó

          - közút

          jellegű.

          Az érintett nyomvonal hossza: cca. 1830 m.

          Az érintett földutak (0188/2 - 0240) szélessége változó, 3.00 - 4.00 m.

          Az érintett kerékpárút szélessége változó, 2.25 m (5512 j. ök. út melletti).

          Létesítmény pályaszerkezete

          5512 j. Röszke - Mórahalom összekötőút 4+421 km. sz. (Bivalyrezervátum környezete) és a 0191/15 - 0191/14 hrsz. ingatlanhatár (Nagyszéksós-tó környezete) között, gyalogút:

          - 6 cm vtg. zökkenőmentes kiselemes beton térkő (vízáteresztő hézaggal - pl. zúzott homok, zúzalék

          - fugázó anyag)

          - 2 - 5 cm vtg. zúzottkő ágyazat 2/4

          - 5 cm FZKA 0/22 mechanikai stabilizációs útalap

          - 15 cm FZKA 0/45 mechanikai stabilizációs útalap

          - 20 cm fagyvédőréteg (FZKA/tört beton)

          - Geotextília (min. 60 kN/m szakítószilárdságú)

          - 25 cm altalaj teherbírást növelő talajjavító rtg. (FZKA/tört beton)

          - Biaxiális georács

          - Altalaj stabilizáció

          A gyalogút teljes kiselemes térburkolattal ellátott területe: 5 705 m2

          FIGYELEM! A látogatóközpont illetve a gyalogút mellett bivalyok vannak, amelyeket csak a villanypásztor tart vissza az építéstől, erre a kivitelezési munkák szervezésénél külön figyelmet kell fordítani.

          Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

      18. Award criteria:
          Quality criterion - Name: A 2. rész esetében M/2-3 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) / Weighting: 15
          Quality criterion - Name: A 2. rész esetében M/2-4 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) / Weighting: 15
          Price - Weighting: 70
          
      19. Estimated value:
          Value excluding VAT: 1.00 HUF
          
      20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
          Duration in months: 12
          This contract is subject to renewal: no
          
      21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
          
      22. Information about variants:
          Variants will be accepted: no
          
      23. Information about options:
          Options: no
      24. Information about electronic catalogues:
          
          
      25. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

          KEHOP Plusz

      26. Additional information:
          

          1. A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, szállítói finanszírozással:

          Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3.

          Környezet- és természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi

          beruházások - a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és

          Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését,

          kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című felhívásra benyújtásra

          kerülő támogatási kérelem.

          Támogatás intenzitása: 100%

          2. A II.2.7. ponthoz kiegészítés:

          A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb mindhárom rész esetében a munkaterület átadásától számítottan 12 hónap alatt kell a műszaki átadás átvételt megkezdeni.

          3.

          A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásaira tekintettel a kivitelezés során, annak ütemezése tekintetében az illetékes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni szükséges.

          4. Szerződés biztosítékai:

          1) A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a jótállási időszak végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 4 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.

          2) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

          Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5%-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.

          Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

      27. Title:
          

          Parkoló kivitelezés

          Lot No: 3
          
      28. Additional CPV code(s):
          45223300
          
      29. Place of performance:
          Main site or place of performance:

          6782 Mórahalom, hrsz.: 0188/21, 0188/18, 0188/23, 0195/114,

      30. Description of the procurement:
          

          Vállalkozási-építési szerződés „Látogatóközpont kivitelezése és gyalogút építése - Mórahalom” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.

          1. rész PARKOLÓ

          Parkoló

          A parkolási igények biztosítására 15 db, merőleges beállású kiselemes térkővel burkolt személygépkocsi parkolót terveztünk, ebből egy db mozgáskorlátozottak részére, négy db családi parkoló. A személygépkocsi parkoláson felül egy db kisbusz, és egy db nagybusz parkolását terveztük. A szervízút szélessége 6,0 m. parkolók mélysége 5,0m, Szélességek:

          normál parkoló 2,5 m

          családi parkoló 3,0 m.

          mozgáskorlátozott 3,6 m

          Bejáró út:

          Az 5512.jelű út 4+483 km. szelvény jobb oldalához csatlakozik. A burkolatszélesség 30 m hosszon 6,0 m, Csatlakozó ívsugarak, R=8,0 m. A további szakaszon a burkolatszélesség 4,0 m. A teljes hossz: 174 m.:Keresztirányú esés egyoldali, a jobb oldal felé. Mindkét oldalt süllyesztett szegéllyel határolt kiselemes térkő burkolat.

          A parkoló és bejáró út teljes kiselemes térburkolattal ellátott területe: 1 614 m2

          FIGYELEM! A látogatóközpont illetve a gyalogút mellett bivalyok vannak, amelyeket csak a villanypásztor tart vissza az építéstől, erre a kivitelezési munkák szervezésénél külön figyelmet kell fordítani.

          Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

      31. Award criteria:
          Quality criterion - Name: A 3. rész esetében M/2-5 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) / Weighting: 15
          Quality criterion - Name: A 3. rész esetében M/2-6 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) / Weighting: 15
          Price - Weighting: 70
          
      32. Estimated value:
          Value excluding VAT: 1.00 HUF
          
      33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
          Duration in months: 12
          This contract is subject to renewal: no
          
      34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
          
      35. Information about variants:
          Variants will be accepted: no
          
      36. Information about options:
          Options: no
      37. Information about electronic catalogues:
          
          
      38. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

          KEHOP Plusz

      39. Additional information:
          

          1. A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, szállítói finanszírozással:

          Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3.

          Környezet- és természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi

          beruházások - a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és

          Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését,

          kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című felhívásra benyújtásra

          kerülő támogatási kérelem.

          Támogatás intenzitása: 100%

          2. A II.2.7. ponthoz kiegészítés:

          A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni és legkésőbb mindhárom rész esetében a munkaterület átadásától számítottan 12 hónap alatt kell a műszaki átadás átvételt megkezdeni.

          3.

          A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásaira tekintettel a kivitelezés során, annak ütemezése tekintetében az illetékes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni szükséges.

          4.

          Szerződés biztosítékai:

          1) A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a jótállási időszak végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 4 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.

          2) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

          Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5%-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.

          Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenérték 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

3. Section III
   1. Conditions for participation:
      1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
         List and brief description of conditions:

         Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

         Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján:

         Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak

         szerint (előzetes igazolásként) az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

         Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében

         az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel. A Kbt. 67. §(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra

         vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. §

         (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.

         Ajánlatkérő alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.

         Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete

         szerinti hasonló nyilvántartásba (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja);

         Az eljárásban a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 69. § (11) bekezdése is rányadó.

         Részletes leírás a csatolt Dokumentációban. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése is irányadó a Kbt. 65. § (1( bekezdés c) pontja körében.

         Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

         Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

         Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

         Az névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázisból, illetve a külföldi ajánlattevők esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírása az irányadó.

      2. Economic and financial standing:
         
      3. Technical and professional ability:
         List and brief description of selection criteria:

         M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési beruházásait /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházások vehetők figyelembe a fentiek szerinti referenciakörben.

         A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés ideje (kezdete és vége - év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

         Ajánlatkérő befejezett referenciaként olyan építési beruházást fogad el, ahol a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént.

         A közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek.-ben foglaltakra.

         M/2. Mutassa be azon műszaki vezető szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot év/hó részletezettséggel, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből, ebben az esetben az Önéletrajznak nem szükséges tartalmazni a jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt és a végzettség/képzettség igazolása sem szükséges. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát a jelen Dokumentáció melléklete benyújtásával, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/.

         Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a kivitelezés felelős műszaki vezetőjeként kell részt vennie a teljesítésben.

         Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.

         Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.

         A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.

         Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.

         Figyelem! A bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatának többletmegajánlása esetén a minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

         Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat és a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyhatja ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a 69. § (5)-(14) bekezdések szerint. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

         Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.

         Minimum level(s) of standards possibly required:

         M/1.

         Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább

         1. RÉSZ: M/1-1. legalább 220 m2 hasznos alapterületű új épület építésére és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.

         2. RÉSZ: M/1-2. legalább 1000 m2 területű kiselemes térburkolással készült út és/vagy járda és/vagy parkoló kivitelezésre vonatkozó referenciával.

         3. RÉSZ: M/1-3. legalább 300 m2 területű kiselemes térburkolással készült út és/vagy járda és/vagy parkoló kivitelezésre vonatkozó referenciával.

         Az előírt referenciát legfeljebb 2 szerződés alapján megtörtént teljesítéssel lehet igazolni. Ugyanaz a referencia bármely részben benyújtható.

         M/2.

         Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti

         1. RÉSZ:

         M/2-1. 1 fő, MV- É kódszámú (Építés szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-É kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

         M/2-2. 1 fő, MV-ÉG kódszámú (Építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉG kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

         2.RÉSZ:

         M/2-3. 1 fő, legalább MV- KÉ-R kódszámú (Közlekedési építmények szakterület részszakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-KÉ-R kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

         M/2-4. 1 fő, MV- M kódszámú (Mélyépítés szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-M kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

         3. RÉSZ:

         M/2-5. 1 fő, legalább MV- KÉ-R kódszámú (Közlekedési építmények szakterület részszakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-KÉ-R kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

         M/2-6. 1 fő, MV- M kódszámú (Mélyépítés szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-M kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

         A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti kamarai regisztrációval. Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

         Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ugyanazon szakember bármely alkalmassági szempont tekintetében bemutatható. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember valamennyi részben bemutatható az alkalmasság igazolására.

         Részletes leírás a csatolt dokumentumokban.

      4. Information about reserved contracts:
         
   2. Conditions related to the contract:
      1. Information about a particular profession:
         Contract performance conditions:

         1.Előlegfizetés: Az ajánlatkérő igény esetén előleget fizet, az előleg mértéke a szerződésben foglalt tartalékkeret nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése szerint.

         Biztosíték nyújtása: A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírása szerint.

         2. Számlázás mindhárom rész esetében:

         Az ajánlattevő 8 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:

         1. részszámla: a műszaki teljesítés 15 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj 15 %-a mértékében.

         2. részszámla: a műszaki teljesítés 30 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 15 %-a mértékében.

         3. részszámla: a műszaki teljesítés 40 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.

         4. részszámla: a műszaki teljesítés 50 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.

         5. részszámla: a műszaki teljesítés 60 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.

         6. részszámla: a műszaki teljesítés 70 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.

         7. részszámla: a műszaki teljesítés 80 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.

         8. részszámla: a műszaki teljesítés 90 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj további 10 %-a mértékében.

         Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után, a vállalási díj fennmaradó 10 %-a összegben, amellyel a teljes 100%-os díj kifizetésre kerül.

         A részszámlák és a végszámla melléklete az adott részszámlában, illetve végszámlában elszámolni kívánt teljesített műszaki tartalom költségvetési soronként való kimutatása.

         A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik, tekintettel az 1. rész kivitelezés engedélyköteles jellegére a 2007. évi CXXVII. törvény alapján az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti, a 2. és 3. rész nem engedélyköteles, így a kiállított számlának ÁFÁ-t is kell tartalmaznia.

         3. Fizetési folyamat, határidő: Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról az ÁFA tv. és a Ptk. előírása szerint köteles nyilatkozni. Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

         Fizetési folyamat: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint

         Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti

         A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert és lejárt követelését számíthatja be. A kifizetés részletes leírása a szerződéstervezetben.

         Az eljárásban alkalmazandó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírása, továbbá a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

      2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
         
4. Section IV
5. Description:
   1. Type of procedure:
      Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
      
   3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
      
   4. Information about negotiation:
      
   5. Information about electronic auction:
      
   6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
      The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
6. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
      
   2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
      Date: 2023-07-21
      Local time: 09:00
      
   3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
      
   4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
      HU
   5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
      (from the date stated for receipt of tender)
      
   6. Conditions for opening of tenders:
      Date: 2023-07-21
      Local time: 11:00
      Place:

      Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §

      rendelkezései szerint.

      Information about authorised persons and opening procedure:

      A Kbt. 68. § (1b) szerint.

Источник закупки

Импорт - Экспорт по стране Венгрия