Information technology services (Венгрия - Тендер #42280081)

Official name: Belügyminisztérium
National registration number: 15311605241
Postal address: József Attila Utca 2-4
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1051
Country: Hungary
Contact person: Tóth Csaba
E-mail: csaba.toth2@bm.gov.hu
Telephone: +36 19994338
Fax: +36 19994846
Internet address(es):
Main address: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Szakértői kapacitástok II.

Reference number: EKR000019842022

72222300 Information technology services

Services

DKM01ITSZE21 alapján megvalósított közbeszerzések

72222200 Information systems or technology planning services

72222300 Information technology services

NUTS code: HU110 Budapest

Main site or place of performance:

A nyertes ajánlattevő az eredménytermékeket az ajánlatkérő 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. szám alatti munkavégzési helyén (NUTS-kód: HU110) köteles benyújtani. Egyebekben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítését változó magyarországi helyszíneken látja el.

1) Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a BBA-2.6.3/9-2019-00001 azonosító számú, „Az Európai Uniós informatikai rendszerek fejlesztéséhez szükséges kapacitások biztosítása” című projekt (a továbbiakban Projekt) keretében, „Szakértői kapacitás bővítése II.” az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás illetve szerződéstervezet szerint.

2) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján a verseny újranyitásával közbeszerzési szerződés (egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás a továbbiakban szerződésként említve) megkötésére irányul, amelyből egyedi megrendelés kibocsátásával valósul meg a tényleges beszerzési igény.

3) Főbb mennyiségi paraméterek:

a) Ajánlatkérő beszerzési igénye keret jellegű szerződés megkötésére irányul, amelynek keretösszege nettó 75 596 335 Ft

b) Az előzetes becslések alapján a várható mennyiségek:

A feladatok elvégzéséhez szükséges szakértői kapacitás mennyisége tervezetten 568 nap (előzetesen becsült értékek):

- Vezető informatikai szakértő: összesen 153 nap

- Rendszerszervező szakértő: összesen: 415 nap

A feltüntetett mennyiség előzetes kalkuláción alapul, és nem eredményez megrendelési kötelezettséget.

c) Ellátandó feladatok rövid ismertetése:

Az EES és az ETIAS rendszerek kormányzati feladatainak összehangolására az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. (X.30) Korm. határozat alapján létrejött egy, a Belügyminiszter által vezetett Munkacsoport, amely felügyeli a fent említett rendszerek, valamint a SIS, VIS, ECRIS-TCN, EURODAC, illetve a horizontális megközelítésű interoperabilitási csomag fejlesztéseit. Az egyes fejlesztéseket a hatáskörrel rendelkező önálló belügyi szervek) vezetik.

A fejlesztéssel érintett feladatok (projektek), illetve rendszerek:

- EES - Egységes Európai Határregisztrációs Rendszer

- ETIAS - Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer

- SIS - Schengeni Információs Rendszer

- VIS - A Vízuminformációs Rendszer

- Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre (TCN) vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozása (ECRIS-TCN rendszer)

- EURODAC

- Az uniós rendszerek közötti interoperabilitás

A fejlesztések kivitelezésére nem a Belügyminisztérium, hanem a belügyminiszter által irányított szervek kötnek majd szerződést. Jelen eljárás Nyertes Ajánlattevője a Belügyminisztériummal áll majd szerződéses viszonyban. Feladata a fenti hét projektben megvalósuló informatikai rendszerfejlesztéshez az egyes projektekhez, illetve fejlesztésekhez szakértői támogatás nyújtása.

A Belügyminisztérium a BBA-2.6.3/9-2019-00001 projekt keretében, informatikai rendszerek fejlesztéséhez szükséges szakértői kapacitás beszerzése tárgyban már megkötött egy vállalkozási keretszerződést, amely 2020. 04. 17. és 2021. 07. 11. között volt hatályban. Az egyes fejlesztési folyamatok már megkezdődtek, jelen eljárás Nyertes Ajánlattevőjeként szerződő félnek a projektekben várható további szakértői szolgáltatásokat kell teljesítenie.

A Belügyminisztérium, mint Ajánlatkérő a korábbi szerződő által elkészített eredménytermékeket a szerződés aláírásakor rendelkezésre bocsátja.

4) CPV Kód:

72222200-9 Információs rendszer és technológia tervezésével kapcsolatos szolgáltatások

72222300-0 Információs technológiával kapcsolatos szolgáltatások

5) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakra, valamint tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a verseny újranyitás során vizsgálni fogja az összeférhetetlenséget.

A DKM01ITSZE21 azonosítószámú keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) tárgyára figyelemmel összeférhetetlenséget eredményezhetnek - különösen, de nem kizárólagosan - az alábbi helyzetek:

- amennyiben az adott szoftverfejlesztés/eredménytermék megvalósítási folyamatában olyan gazdasági szereplő, vagy pedig olyan szakember venne részt, aki/amely ajánlatkérői/megrendelői oldalon részt vett az adott szoftverfejlesztés/eredménytermék - ide értve a műszaki leírást is - előkészítésében és az Érintett Szervezet erre vonatkozó, a Kbt. 25. § (8) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívására, felvilágosítás kérésére nem tudja bizonyítani, hogy az adott eljárásban való részvétele nem eredményezte a Kbt. 25. §-ában foglaltak megsértését

- amennyiben egy adott közös ajánlattevői kör valamely tagja egy adott szoftverfejlesztés/eredménytermék - ide értve a műszaki leírást is - előkészítésében részt vett, egyben egy olyan másik közös ajánlattevői kör részese is, mely az adott szoftverfejlesztés/eredménytermék megvalósítására vonatkozó keretmegállapodásban is részes, és az Érintett Szervezet erre vonatkozó, a Kbt. 25. § (8) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívására, felvilágosítás kérésére nem tudja bizonyítani, hogy az adott eljárásban való részvétele nem eredményezte a Kbt. 25. §-ában foglaltak megsértését.

A fentiek alapján a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával köteles garantálni, illetve vállalni, hogy

a) a műszaki leírásban meghatározott projektek és informatikai rendszerfejlesztések megvalósításában - sem vállalkozóként, sem alvállalkozóként, sem egyéb közreműködőként - nem vett vagy vesz részt; továbbá

b) a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan szakembert, alvállalkozót vagy egyéb közreműködő személyt vagy szervezetet, aki vagy amely a műszaki leírásban meghatározott projektek és informatikai rendszerfejlesztések megvalósításában - sem vállalkozóként, sem alvállalkozóként, sem egyéb közreműködőként - közreműködött vagy közreműködik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elbírálása során a Keretmegállapodás VIII. fejezet 2.5. pontja szerint jár el: „Az Érintett Szervezet köteles érvénytelenné nyilvánítani azon ajánlatot, mely kapcsán az érintett gazdasági szereplő nem tudja bizonyítani, hogy az adott közbeszerzési eljárásban való részvétele nem eredményezi az esélyegyenlőség és a verseny tisztaságának a sérelmét.”

6) A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

7) Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat tételét nem teszi lehetővé, valamint a verseny újranyitása során sem biztosít részajánlattételi lehetőséget. Az ellátandó egységes feladatok közötti szoros műszaki, szakmai, gazdasági funkcionális egység okán ajánlatkérő nem tartja lehetségesnek a részajánlattétel lehetőségének biztosítását.

8) Opció nincs.

Start: 20/12/2021

End: 30/12/2022

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

BBA-2.6.3/9-2019-00001

Notice number in the OJ S: 2023/S 035-099856

Contract No: BMEUP/80-24/2021

Title:

DKM01ITSZE21 alapján megvalósított közbeszerzések

31/03/2022

The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no

Official name: MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 12965580243
Postal address: Bartók Béla út 105-113.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1115
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@multicontact.eu
Telephone: +36 16663750

The contractor/concessionaire is an SME: yes

Total value of the procurement: 75 596 335.00 HUF

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593

22/05/2023

72222200 Information systems or technology planning services

72222300 Information technology services

NUTS code: HU110 Budapest

Main site or place of performance:

A nyertes ajánlattevő az eredménytermékeket az ajánlatkérő 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. szám alatti munkavégzési helyén (NUTS-kód: HU110) köteles benyújtani. Egyebekben a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítését változó magyarországi helyszíneken látja el.

1) Az eljárás tárgya a BBA-2.6.3/9-2019-00001 azonosító számú, „Az Európai Uniós informatikai rendszerek fejlesztéséhez szükséges kapacitások biztosítása” című projekt (a továbbiakban Projekt) keretében, „Szakértői kapacitás bővítése II.” az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás illetve szerződéstervezet szerint.

2) Az eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján a verseny újranyitásával közbeszerzési szerződés (egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás a továbbiakban szerződésként említve) megkötésére irányul, amelyből egyedi megrendelés kibocsátásával valósul meg a tényleges beszerzési igény.

3) Főbb mennyiségi paraméterek:

a) Ajánlatkérő beszerzési igénye keret jellegű szerződés megkötésére irányul, amelynek keretösszege nettó 75 596 335 Ft

b) Az előzetes becslések alapján a várható mennyiségek:

A feladatok elvégzéséhez szükséges szakértői kapacitás mennyisége tervezetten 568 nap (előzetesen becsült értékek):

- Vezető informatikai szakértő: összesen 153 nap

- Rendszerszervező szakértő: összesen: 415 nap

A feltüntetett mennyiség előzetes kalkuláción alapul, és nem eredményez megrendelési kötelezettséget.

c) Ellátandó feladatok rövid ismertetése:

A fejlesztéssel érintett feladatok (projektek), illetve rendszerek:

- EES - Egységes Európai Határregisztrációs Rendszer

- ETIAS - Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer

- SIS - Schengeni Információs Rendszer

- VIS - A Vízuminformációs Rendszer

- Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre (TCN) vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozása (ECRIS-TCN rendszer)

- EURODAC

- Az uniós rendszerek közötti interoperabilitás

A fejlesztések kivitelezésére nem a Belügyminisztérium, hanem a belügyminiszter által irányított szervek kötnek majd szerződést. Jelen eljárás Nyertes Ajánlattevője a Belügyminisztériummal áll majd szerződéses viszonyban. Feladata a fenti hét projektben megvalósuló informatikai rendszerfejlesztéshez az egyes projektekhez, illetve fejlesztésekhez szakértői támogatás nyújtása.

A Belügyminisztérium a BBA-2.6.3/9-2019-00001 projekt keretében, informatikai rendszerek fejlesztéséhez szükséges szakértői kapacitás beszerzése tárgyban már megkötött egy vállalkozási keretszerződést, amely 2020. 04. 17. és 2021. 07. 11. között volt hatályban. Az egyes fejlesztési folyamatok már megkezdődtek, jelen eljárás Nyertes Ajánlattevőjeként szerződő félnek a projektekben várható további szakértői szolgáltatásokat kell teljesítenie.

A Belügyminisztérium, mint Ajánlatkérő a korábbi szerződő által elkészített eredménytermékeket a szerződés aláírásakor rendelkezésre bocsátja.

4) CPV Kód:

72222200-9 Információs rendszer és technológia tervezésével kapcsolatos szolgáltatások

72222300-0 Információs technológiával kapcsolatos szolgáltatások

5) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakra, valamint tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a verseny újranyitás során vizsgálni fogja az összeférhetetlenséget.

6) A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

7) Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat tételét nem teszi lehetővé, valamint a verseny újranyitása során sem biztosít részajánlattételi lehetőséget. Az ellátandó egységes feladatok közötti szoros műszaki, szakmai, gazdasági funkcionális egység okán ajánlatkérő nem tartja lehetségesnek a részajánlattétel lehetőségének biztosítását.

8) Opció nincs.

Start: 20/12/2021

End: 30/03/2023

Total value of the contract/lot/concession: 83 114 998.00 HUF

Official name: MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 12965580243
Postal address: Bartók Béla út 105-113.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1115
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@multicontact.eu
Telephone: +36 16663750

The contractor/concessionaire is an SME: yes

Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

4.1. A Keretmegállapodás 2.4. e) pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza:

2.4. e) az egyedi megrendelésben meghatározott szolgáltatások benyújtására tűzött határidőt vagy határidőket, amelyek nem vonatkozhatnak későbbi időpontra, mint 2022.12.15. és

A Keretmegállapodás 2.4. e) pontját Felek az alábbiak szerint módosítják:

„2.4. e) az egyedi megrendelésben meghatározott szolgáltatások benyújtására tűzött határidőt vagy határidőket, amelyek nem vonatkozhatnak későbbi időpontra, mint 2023.03.15. és”

4.2. A Keretmegállapodás 3.3. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza:

3.3. Egyedi megrendelés a Megállapodás hatálya alatt adható ki az 5.4. pontban meghatározott Keretösszeg eléréséig azzal, hogy az egyedi megrendelésben meghatározott szolgáltatás benyújtására tűzött határidő nem lehet későbbi, mint a 2022.12.15-i időpont, mely a Projekt fizikai megvalósításának záró dátuma.

A Keretmegállapodás 3.3. pontját Felek az alábbiak szerint módosítják:

„3.3. Egyedi megrendelés a Megállapodás hatálya alatt adható ki az 5.4. pontban meghatározott Keretösszeg eléréséig azzal, hogy az egyedi megrendelésben meghatározott szolgáltatás benyújtására tűzött határidő nem lehet későbbi, mint a 3.3. pont szerinti 2023.03.15-i időpont.”

4.3. A Keretmegállapodás 5.4. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza:

5.4. Szolgáltatói díj: nettó 75 596 335,- Ft, azaz nettó hetvenötmillió-ötszázkilencvenhatezer-háromszázharmincöt forint + ÁFA + beszerzési díj keretösszeg mértékéig, kizárólag a - visszaigazolt egyedi megrendelésekben foglalt, Megállapodás szerint teljesített szolgáltatásokra - igénybe vett és a Megrendelő teljesítésigazolásában elismert, egész szakértői napok vonatkozásában illeti meg, és legfeljebb a visszaigazolt egyedi megrendelésben rögzített Szolgáltatói díj erejéig fizethető ki.

A Keretmegállapodás 5.4. pontját Felek az alábbiak szerint módosítják:

„5.4. Szolgáltatói díj: nettó 83 114 998,- Ft, azaz nettó nyolcvanhárommillió-száztizennégyezer-kilencszázkilencvennyolc forint + ÁFA + 1,5% közbeszerzési díj keretösszeg mértékéig, kizárólag a - visszaigazolt egyedi megrendelésekben foglalt, Megállapodás szerint teljesített szolgáltatásokra - igénybe vett és a Megrendelő teljesítésigazolásában elismert, egész szakértői napok vonatkozásában illeti meg, és legfeljebb a visszaigazolt egyedi megrendelésben rögzített Szolgáltatói díj erejéig fizethető ki.”

4.4. A Keretmegállapodás 6.10. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza:

6.10. A Szolgáltatói díj fedezetét 100%-ban a Projekt biztosítja.

A Keretmegállapodás 6.10. pontját Felek az alábbiak szerint módosítják:

„6.10. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatói díj fedezetét 100%-ban a Projekt biztosítja azzal, hogy nem eredményezi a Keretmegállapodás megszűnését a Támogatási szerződés időbeli hatályának lejárata, amennyiben ennek módosítására irányuló eljárás folyamatban van, és a Támogatási szerződés módosítása jóváhagyásra kerül. A Támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem elutasítása esetén, illetve a Támogatási szerződés hatályának lejárata és a módosításának hatályba lépése közötti időtartamban, Megrendelő a Keretmegállapodás teljesítéséhez szükséges fedezetet az „Európai Uniós és nemzetközi Projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások” alcím központi kezelésű előirányzat 2023. évi forrása terhére biztosítja.”

Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)

Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Egyedi megrendelések kibocsátására meghatározott időtartam (időbeli hatály) meghosszabbítása vonatkozásában a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak.

A módosítás nem terjeszti ki a megállapodás tárgyát az eredeti megállapodásban foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. A feladatok ellátásának időbeli eltolódása a 2.1. pontban megjelölt indokok alapján az időbeli átütemezésből eredő ugyanazon igényen alapulnak.

3.2. A Keretmegállapodás 5.4. pontjában foglalt Keretösszeg mértékének 10%-ot el nem érő mértékben történő megemelésére a Kbt. 141. § (2) bekezdése biztosít lehetőséget.

A Keretmegállapodás ellenértékének megemelésére nettó 7 518 663 Ft összegben kerül sor, mely az eredeti Keretösszeg 9,95%-ának felel meg. A módosítás a hivatkozott jogszabályi korlátozásnak megfelelő mértékű, továbbá nem változtatja meg a Keretmegállapodás általános jellegét, mivel annak tárgya, feltételrendszere változatlan marad.

Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)

Value excluding VAT: 75 596 335.00 HUF

Total contract value after the modifications

Value excluding VAT: 83 114 998.00 HUF