Construction d"un espace modulaire sur mesure à vocation de salon de coiffure (Франция - Тендер #69541243)

55 - BAR LE DUC Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 15/01/2026 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2601-2823 SOCIETE D INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS MEUSE TGV Construction d"un espace modulaire sur mesure à vocation de salon de coiffure 55 - BAR LE DUC Limite de réponse : 15/01/2026 Descriptif Source : WEB Avis de marché
Département(s) de publication : 52, 55
Annonce n° 25-140600
Travaux

Section 1 - Identification de l"acheteur

Nom complet de l"acheteur : S2I MEUSE TGV
Type de Numéro national d"indentification : SIRET
N° National d"identification : 80843065600021
Ville : Saint Dizier
Code postal : 52100
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 52, 55
Section 2 - Communication

Lien vers le profil d"acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2909077&orgAcronyme=l2m
Identifiant interne de la consultation : 2025-CONSU-03
Intégralité des documents sur le profil d"acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui
Nom du contact : Mireille SCHWEITZER
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l"activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Ne pas entrer dans l"un des cas d"exclusion prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5
ou aux articles L.2141-7 à L.2141-10 du code de la commande publique - Déclaration sur l"honneur du candidat attestant qu"il est en règle, au cours de l"année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail, concernant l"emploi des travailleurs handicapés - Délégation de signature (si le signataire n"est pas le représentant légal) - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d"affaires global et le chiffre d"affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles - Déclaration appropriée de banques ou preuve d"une assurance pour les risques professionnels - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l"importance du personnel d"encadrement pour chacune des trois dernières années - Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d"attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d"exécution, s"ils ont été effectués selon les règles de l"art et menés à bonne fin)
Technique d"achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 15/01/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d"attribution sans négociation : Oui
L"acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d"attribution : Se référer au Règlement de la Consultation
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Construction d"un espace modulaire sur mesure à vocation de salon de coiffure
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262600
Type de marché : Travaux
Lieu principal d"exécution du marché : 55000 Bar Le Duc
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Suite à la fermeture d"un centre commercial abritant un salon de coiffure, la chambre du commerce et de l"industrie Meuse Haute-Marne a décidé de construire un nouvel espace à vocation commerciale qui sera mis à disposition de ce commerçant. Face au caractère d"urgence pour la relocalisation d"un commerce menacé de fermeture, le choix de la MOA s"est porté sur la mise en oeuvre d"un nouveau bâtiment en éléments modulaires implanté sur le parking d"un autre centre commercial (zone Oudinot) situé à l"angle de la rue Bradfer et de la rue du Lieutenant Vasseur à Bar-le-Duc.
C"est pourquoi la rapidité des interventions et la réactivité des entreprises seront des éléments détermi-nants dans l"attribution des marchés. Il en va de même pour le choix de l"allotissement en 1 lot unique.
Le parking existant occupe une surface d"environ 11 100 m² pour 375 places de stationnement. Il s"agit d"aménager ce nouvel espace dans l"angle nord du parking, adossé à une parcelle occupée par un poste électrique. Les réseaux d"eau potable se trouvent rue Vasseur et les réseaux d"assainissement rue Brad-fer.
Il est prévu un aménagement paysager permettant aux PMR d"accéder au futur salon et un espace de stationnement dédié.
Le parking est actuellement utilisé pour le centre commercial, il restera ouvert et en service pendant toute la durée des travaux. Il est recouvert d"enrobé, aucun dommage ne sera accepté sur le reste de la par-celle, aussi tout dégât occasionnera une remise en état de la part de l"entreprise concernée.
Le délai global d"exécution du marché est de 10 semaines maximum (période de préparation de chantier incluse).
La date prévisionnelle de notification du marché est le 20 janvier 2026.

Date d"envoi du présent avis à la publication : 19/12/2025 Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout EDF SA Sous Direction Juridique Appel à candidatures - Construction Atelier de Maintenance de BURE (AMB). AO : AO-2550-2040 55 - BAR LE DUC Travaux de bâtiment Marché négocié Mise en ligne : 05/12/2025 Limite de réponse : 16/01/2026 Avis du même domaine d’activité Voir tout ALEFPA Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE LOT 1 : Fondations - Gros-Oeuvre - VRD et Logistique de chantier. AO : AO-2601-2832 55 - BAR LE DUC Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 10/03/2026 GHT Touraine Val de Loire - CHRU de To urs - Hopital Trousseau Réhabilitation du bâtiment archives en self et salle de réunion pour le CH LOCHES. AO : AO-2601-2824 55 - BAR LE DUC Travaux de bâtiment Avis de Pré-information Mise en ligne : 27/12/2025 Seqens PARIS 20e - ALIOP 137035 - TRAVAUX DE REHABILITATION - RESTRUCTURATION DE L"AUBERGE DE JEUNESSE "LE D"ARTAGNAN. AO : AO-2601-2759 55 - BAR LE DUC Travaux de bâtiment Marché négocié Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 05/02/2026 Avis à Proximité Voir tout SPL Chambley Madine Entretien et gestion de la végétation arborée sur le site du lac de Madine. AO : AO-2601-2262 55 - BAR LE DUC Travaux Publics Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 25/12/2025 Limite de réponse : 23/01/2026 Communauté de communes Argonne Meuse AMÉNAGEMENT D"UNE VOIE VERTE ENTRE CONSENVOYE ET BRABANT-SUR-MEUSE AO : AO-2601-0808 55 - BAR LE DUC Travaux Publics Procédure adaptée Mise en ligne : 21/12/2025 Limite de réponse : 22/01/2026 SPL Chambley Madine Surveillance des zones de baignades sur le lac de Madine. AO : AO-2552-3600 55 - BAR LE DUC Services Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 20/12/2025 Limite de réponse : 26/01/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 22/12/2025Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si un acheteur public ne paie pas les primes d’un marché public d’assurance ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage paie par erreur le titulaire au lieu du sous-traitant ayant droit au paiement direct ? Lire la suite
• Publié le 22/12/2025Comment utiliser l’analyse du cycle de vie (ACV) dans mes marchés publics ?

Le guide du Commissariat général au développement durable détaille l’ensemble de ces modalités pratiques et vous accompagne pas à pas dans cette démarche d’achat responsable

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Comment indexer les prix dans les marchés publics de restauration collective ?

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a actualisé sa fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective, avec des recommandations renforcées face à la volatilité des coûts alimentaires.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les nouvelles obligations en matière d’efficacité énergétique pour les acheteurs publics ?

Cette ordonnance introduit des obligations renforcées pour les acheteurs publics et modifie le Code de la commande publique

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les conséquences d’un DG établi sans réserve lorsque le maître d’ouvrage avait connaissance de désordres ?

Un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2025 (Société Travaux du Midi, req. n° 496667) vient préciser la portée du caractère définitif du décompte général (DG) prévu par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Cette décision rappelle l’importance cruciale de la vigilance lors de l’établissement du DG.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025MAPA de montants élevés : faut-il créer une commission d’examen des offres ?

Bien que le Code de la commande publique n’impose pas la création d’une commission pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), cette pratique est de plus en plus encouragée par les chambres régionales des comptes, notamment pour les marchés de montants significatifs.

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025Que contient le « kit achats durables » ?

Dans le but d’accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations environnementales, l’OECP (Observatoire Economique de la Commande Publique) vient de concocter un « kit achats durables ».

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025L’Union européenne peut-elle exclure certains pays de ses marchés publics ?

L’UE a activé pour la première fois son instrument sur les marchés publics internationaux (IMPI) pour exclure la Chine des marchés publics de dispositifs médicaux depuis le 30 juin 2025

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция