Maîtrise d"oeuvre pour l"Aménagement de la façade maritime de Mamoudzou (Франция - Тендер #69541238)

976 - MAMOUDZOU Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 24/03/2026 Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Marché négocié Avis n°AO-2601-2828 COMMUNE DE MAMOUDZOU Maîtrise d"oeuvre pour l"Aménagement de la façade maritime de Mamoudzou 976 - MAMOUDZOU Limite de réponse : 24/03/2026 Descriptif Source : WEB Avis de marché
Département(s) de publication :976
Annonce n° 25-141276


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : Ville de Mamoudzou (976)
Forme juridique de l"acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d"administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Maîtrise d"œuvre pour l"Aménagement de la façade maritime de Mamoudzou.
Description : Maîtrise d"oeuvre pour l"Aménagement de la façade maritime de Mamoudzou.
Identifiant de la procédure : a8b2278b-577d-4eb5-aaa8-54f0dc3287c2
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d"un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet
Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71310000 Services de conseil en matière d"ingénierie et de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71410000 Services d"urbanisme

2.1.2 Lieu d"exécution
Ville : Mamoudzou
Code postal : 97600
Subdivision pays (NUTS) : Mayotte ( FRY50 )
Pays : France
Informations complémentaires : Front de mer de Mamoudzou

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Article L et R.2124-3 du code de la commande publique - Article L et R.2124-3 du code de la commande publique
Procédure avec négociation régi par les articles R.2124-3 et R.2124-4 du code de la commande publique.

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Maîtrise d"œuvre pour l"Aménagement de la façade maritime de Mamoudzou.
Description : Le présent marché vise à déployer une promenade piétonne animée le long de la Baie de Mamoudzou partant de la Pointe Mahabou jusqu"au Pôle d"Echange Multimodal. Cet aménagement nécessite en premier lieu la mise en œuvre d"un remblai d"une largeur de 45m côté mer dans le prolongement de la route nationale. Dans cette épaisseur, la composition urbaine et paysagère permet la création d"un véritable espace de rencontre et de convivialité, véritable vitrine de la diversité mahoraise

5.1.1 Objet
Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71310000 Services de conseil en matière d"ingénierie et de construction

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale : Mamoudzou Fronde mer
Ville : Mamoudzou
Code postal : 97600
Subdivision pays (NUTS) : Mayotte ( FRY50 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 2 An

5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l"UE
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr/

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Voir le règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique :
Pas de système d"acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Mayotte
Organisation chargée des procédures de recours : Ville de Mamoudzou (976)
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours : Tribunal administratif de Mayotte

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : Ville de Mamoudzou (976)
Numéro d"enregistrement : 20000883700011
Adresse postale : Rue du Commerce BP 01
Ville : Mamoudzou
Code postal : 97600
Subdivision pays (NUTS) : Mayotte ( FRY50 )
Pays : France
Adresse électronique : o.satifatou@mamoudzou.yt
Téléphone : +33 269665510
Adresse internet : https://www.marches-securises.fr
Profil de l"acheteur : https://www.marches-securises.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro d"enregistrement : 13000503600012
Ville : Mamoudzou
Code postal : 97600
Subdivision pays (NUTS) : Mayotte ( FRY50 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-mayotte@juradm.fr
Téléphone : +33 026961185
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation

Section 11 - Informations relatives à l"avis

11.1 Informations relatives à l"avis
Identifiant/version de l"avis : 5937a1be-12ad-43f9-b0e5-0f7afcb1c087 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d"avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d"envoi de l"avis : 22/12/2025 à 17:37
Langues dans lesquelles l"avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d"envoi du présent avis à la publication : 22/12/2025 Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires Etudes géotechniques relatives au nouvel Aéroport de Mayotte AO : AO-2551-0497 976 - MAMOUDZOU Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 10/12/2025 Limite de réponse : 06/01/2026 Ville de Sada Relance Acord-Cadre De Prestations De Services Topographiques. AO : AO-2550-2045 976 - MAMOUDZOU Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Mise en ligne : 05/12/2025 Limite de réponse : 05/01/2026 Ministère de l éducation nationale de l Enseignement Supérieur et Recherche Marché de maîtrise d"oeuvre relative à la restructuration du collège de Bandraboua AO : AO-2548-1876 976 - MAMOUDZOU Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres restreint Mise en ligne : 21/11/2025 Limite de réponse : 27/01/2026 Avis du même domaine d’activité Voir tout Commune nouvelle de St Denis L"accord-cadre à bons de commande pour l"élaboration de diagnostics de pollution des sols et issue des sols et l"appui stratégique et l"expertise technique des sites et sols pollués. AO : AO-2601-2817 976 - MAMOUDZOU Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 21/01/2026 Conseil Régional des Pays de la Loire Animation et mise en oeuvre du DOCOB du site Natura 2000 Plaine Calcaire du sud Vendée du 1er avril 2026 au 31 mars 2028. AO : AO-2601-2815 976 - MAMOUDZOU Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 13/02/2026 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE VAUCLU SE INGENIERIE Prestations de géomètre. AO : AO-2601-2814 976 - MAMOUDZOU Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 28/01/2026 Avis à Proximité Voir tout ALEFPA Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE LOT 1 : Fondations - Gros-Oeuvre - VRD et Logistique de chantier. AO : AO-2601-2832 976 - MAMOUDZOU Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 10/03/2026 ALEFPA Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE LOT 1 : Fondations - Gros-Oeuvre - VRD et Logistique de chantier. AO : AO-2552-3710 976 - MAMOUDZOU Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 10/03/2026 ALEFPA Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE. LOT 3 : Parachèvements généraux. AO : AO-2552-3709 976 - MAMOUDZOU Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 10/03/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 22/12/2025Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si un acheteur public ne paie pas les primes d’un marché public d’assurance ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage paie par erreur le titulaire au lieu du sous-traitant ayant droit au paiement direct ? Lire la suite
• Publié le 22/12/2025Comment utiliser l’analyse du cycle de vie (ACV) dans mes marchés publics ?

Le guide du Commissariat général au développement durable détaille l’ensemble de ces modalités pratiques et vous accompagne pas à pas dans cette démarche d’achat responsable

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Comment indexer les prix dans les marchés publics de restauration collective ?

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a actualisé sa fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective, avec des recommandations renforcées face à la volatilité des coûts alimentaires.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les nouvelles obligations en matière d’efficacité énergétique pour les acheteurs publics ?

Cette ordonnance introduit des obligations renforcées pour les acheteurs publics et modifie le Code de la commande publique

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les conséquences d’un DG établi sans réserve lorsque le maître d’ouvrage avait connaissance de désordres ?

Un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2025 (Société Travaux du Midi, req. n° 496667) vient préciser la portée du caractère définitif du décompte général (DG) prévu par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Cette décision rappelle l’importance cruciale de la vigilance lors de l’établissement du DG.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025MAPA de montants élevés : faut-il créer une commission d’examen des offres ?

Bien que le Code de la commande publique n’impose pas la création d’une commission pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), cette pratique est de plus en plus encouragée par les chambres régionales des comptes, notamment pour les marchés de montants significatifs.

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025Que contient le « kit achats durables » ?

Dans le but d’accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations environnementales, l’OECP (Observatoire Economique de la Commande Publique) vient de concocter un « kit achats durables ».

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025L’Union européenne peut-elle exclure certains pays de ses marchés publics ?

L’UE a activé pour la première fois son instrument sur les marchés publics internationaux (IMPI) pour exclure la Chine des marchés publics de dispositifs médicaux depuis le 30 juin 2025

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция