Réhabilitation du bâtiment archives en self et salle de réunion pour le CH LOCHES. (Франция - Тендер #69541242)

37 - LOCHES Mise en ligne : 27/12/2025 Travaux de bâtiment Avis de Pré-information Avis n°AO-2601-2824 GHT Touraine Val de Loire - CHRU de To urs - Hopital Trousseau Réhabilitation du bâtiment archives en self et salle de réunion pour le CH LOCHES. 37 - LOCHES Descriptif Source : WEB Avis informatif
Département(s) de publication :37
Annonce n° 25-141621


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : 37 CHRU
Forme juridique de l"acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Réhabilitation du bâtiment archives en self et salle de réunion pour le CH LOCHES
Description : Réhabilitation du bâtiment archives en self et salle de réunion pour le CH LOCHES
Identifiant interne : 2025-CHLOCHES-196

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

2.1.2 Lieu d"exécution
N"importe où

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
code de la commande publique

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : 37 CHRU
Numéro d"enregistrement : 26370018900222
Département : 37000
Ville : TOURS
Code postal : 37000
Subdivision pays (NUTS) : Indre-et-Loire ( FRB04 )
Pays : France
Point de contact : Hutteau Elodie
Adresse électronique : E.Hutteau@ch-chinon.fr
Téléphone : +33247937650
Télécopieur : +33247937650
Profil de l"acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Prestataire de services de passation de marché
Informations relatives à l"avis
Identifiant/version de l"avis : 30b884e5-948c-45a7-8828-3a62408ea164 - 01
Type de formulaire : Planification
Type d"avis : Avis annonçant la publication d"un avis de préinformation ou d"un avis périodique indicatif sur un profil d"acheteur
Date d"envoi de l"avis : 23/12/2025 à 09:40
Langues dans lesquelles l"avis en question est officiellement disponible : français

Date d"envoi du présent avis à la publication : 23/12/2025 Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout la Tourangelle Immobilier Travaux d"amélioration des logements et des parties communes - Résidence Claude Bernard à Tours - Relance. AO : AO-2551-1644 37 - LOCHES Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 11/12/2025 Limite de réponse : 21/01/2026 Conseil Départemental d"Indre et Loire Travaux de cordistes et d"accès difficile. AO : AO-2549-3415 37 - LOCHES Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 29/11/2025 Limite de réponse : 14/01/2026 Avis du même domaine d’activité Voir tout ALEFPA Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE LOT 1 : Fondations - Gros-Oeuvre - VRD et Logistique de chantier. AO : AO-2601-2832 37 - LOCHES Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 10/03/2026 SOCIETE D INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS MEUSE TGV Construction d"un espace modulaire sur mesure à vocation de salon de coiffure AO : AO-2601-2823 37 - LOCHES Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 15/01/2026 Seqens PARIS 20e - ALIOP 137035 - TRAVAUX DE REHABILITATION - RESTRUCTURATION DE L"AUBERGE DE JEUNESSE "LE D"ARTAGNAN. AO : AO-2601-2759 37 - LOCHES Travaux de bâtiment Marché négocié Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 05/02/2026 Avis à Proximité Voir tout SNCF Voyageurs (siège) Cabines de chaudronnerie TI SPDC. AO : AO-2601-2827 37 - LOCHES Travaux de bâtiment Marché négocié Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 20/01/2026 Communauté de communes Chinon Vienne et Loire CONCOURS RESTREINT SUR ESQUISSE + EN VUE D"UN MARCHE DE MAITRISE D"OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D"UNE RÉSIDENCE HABITAT JEUNES SUR CHINON. AO : AO-2601-2038 37 - LOCHES Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres restreint Mise en ligne : 25/12/2025 Limite de réponse : 02/02/2026 Communauté de communes Val d"Amboise Assistance à Maîtrise d"Ouvrage pour la réalisation d"études préalables, de dossiers de création et de réalisation d"une ZAC sur le secteur dit de la "Friche Mabille" à Amboise et Nazelles-Négron (37) AO : AO-2601-1506 37 - LOCHES Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Mise en ligne : 24/12/2025 Limite de réponse : 05/02/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 22/12/2025Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si un acheteur public ne paie pas les primes d’un marché public d’assurance ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage paie par erreur le titulaire au lieu du sous-traitant ayant droit au paiement direct ? Lire la suite
• Publié le 22/12/2025Comment utiliser l’analyse du cycle de vie (ACV) dans mes marchés publics ?

Le guide du Commissariat général au développement durable détaille l’ensemble de ces modalités pratiques et vous accompagne pas à pas dans cette démarche d’achat responsable

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Comment indexer les prix dans les marchés publics de restauration collective ?

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a actualisé sa fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective, avec des recommandations renforcées face à la volatilité des coûts alimentaires.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les nouvelles obligations en matière d’efficacité énergétique pour les acheteurs publics ?

Cette ordonnance introduit des obligations renforcées pour les acheteurs publics et modifie le Code de la commande publique

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les conséquences d’un DG établi sans réserve lorsque le maître d’ouvrage avait connaissance de désordres ?

Un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2025 (Société Travaux du Midi, req. n° 496667) vient préciser la portée du caractère définitif du décompte général (DG) prévu par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Cette décision rappelle l’importance cruciale de la vigilance lors de l’établissement du DG.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025MAPA de montants élevés : faut-il créer une commission d’examen des offres ?

Bien que le Code de la commande publique n’impose pas la création d’une commission pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), cette pratique est de plus en plus encouragée par les chambres régionales des comptes, notamment pour les marchés de montants significatifs.

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025Que contient le « kit achats durables » ?

Dans le but d’accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations environnementales, l’OECP (Observatoire Economique de la Commande Publique) vient de concocter un « kit achats durables ».

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025L’Union européenne peut-elle exclure certains pays de ses marchés publics ?

L’UE a activé pour la première fois son instrument sur les marchés publics internationaux (IMPI) pour exclure la Chine des marchés publics de dispositifs médicaux depuis le 30 juin 2025

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция