Construction work (Франция - Тендер #49485376)

1. Section I
   1. Name and addresses
      oppic
      30 rue du château des Rentiers
      Paris
      75013
      France
      E-mail: departement.marches@oppic.fr
      
   2. Joint procurement
      
   3. Communication
      The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
      http://www.marches-publics.gouv.fr
      Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://www.marches-publics.gouv.fr
      
      
   4. Type of the contracting authority:
      Body governed by public law
      
   5. Main activity:
      Recreation, culture and religion
      
2. Section II
   1. Scope of the procurement:
      1. Title:
         

         musée-Mémorial du terrorisme Sous-Opération no1 : Travaux préalables de curage, de dépollution amiante et premières installations de chantier

      2. Main CPV code:
         45000000
         
      3. Type of contract:
         Works
         
      4. Short description:
         

         l"Opération consiste en la création du Musée-Mémorial du terrorisme sur le site de l"ancienne Ecole de plein air de Suresnes (15 chemin de la motte - 92150 Suresnes). Elle se décompose en cinq sous-opérations désignées comme suit :

         - Sous-Opération 1 : travaux préalables de curage, dépollution amiante et premières installations de chantier ;

         - Sous-Opération 2 : restauration du bâti et du parc de l"ancienne Ecole de plein air de Suresnes et aménagement des espaces du Musée-Mémorial ;

         - Sous-Opération 3 : scénographie et signalétique

         - sous-opération 4 : création artistique du mémorial (commande d"une oeuvre dans le cadre du 1% artistique) ;

         - Sous-Opération 5 : installation des oeuvres.

         La présente consultation porte sur la sous-opération 1 relative aux travaux préalables de curage, dépollution amiante et premières installations de chantier. Elle est passée selon une procédure d"appel d"offres ouvert en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à -6 du ccp.

      5. Estimated total value:
         
         
      6. Information about lots:
         all lots
   2. Description
      1. Title:
         

         lot 01 : installations de chantier - gardiennage

         Lot No: 01
         
      2. Additional CPV code(s):
         45100000
         
      3. Place of performance:
         Main site or place of performance:

         15 chemin de la motte - 92150 Suresnes - france

      4. Description of the procurement:
         

         ce lot concerne l"installation générale du chantier, l"installation des locaux pour le gardiennage et le logisticien, l"installation de la base-vie, la préparation des dalles supports, les installations techniques de chantier, l"installation de la clôture, l"aménagement de l"accès aux zones d"installations de chantier, les prestations de gardiennage et de logistique.

         Les travaux ont lieu en site partiellement occupé.

         Pas de tranche. Pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées.

         Le cas échéant, les candidats peuvent soumissionner sous forme de groupement d"entreprises solidaire ou conjoint, en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-24, R. 2142-26 et R. 2142-27 du Code de la commande publique. Toutefois, conformément à l"article R. 2142-22 alinéa 1 du Code de la commande publique, le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme de groupement conjoint avec solidarité du mandataire.

         La forme du groupement retenue par le pouvoir adjudicateur pour s"assurer de la bonne exécution du marché tient compte de la nature allotie des prestations et de la prévention de la défaillance d"un membre du groupement.

      5. Award criteria:
         Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      6. Estimated value:
         
         
      7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
         Duration in months: 8
         This contract is subject to renewal: no
         
      8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
         
      9. Information about variants:
         Variants will be accepted: no
         
      10. Information about options:
          Options: yesDescription of options:

          pas de tranche, pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le maître d"ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l"achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l"article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

      11. Information about electronic catalogues:
          
          
      12. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      13. Additional information:
          
      14. Title:
          

          lot 02 : désamiantage

          Lot No: 02
          
      15. Additional CPV code(s):
          45262660
          
      16. Place of performance:
          Main site or place of performance:

          15 chemin de la motte - 92150 Suresnes - france

      17. Description of the procurement:
          

          ce lot comprend l"établissement du protocole de désamiantage, du plan de retrait et des démarches administratives, les installations de chantier et travaux préparatoires spécifiques à ce lot, les travaux spécifiques de désamiantage, y compris l"enlèvement des déchets amiantés.

          Les travaux auront lieu en site partiellement occupé.

          Pas de tranche, pas de variante imposée, les variantes libres ne sont pas autorisées.

          Le cas échéant, les candidats peuvent soumissionner sous forme de groupement d"entreprises solidaire ou conjoint, en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-24, R. 2142-26 et R. 2142-27 du Code de la commande publique. Toutefois, conformément à l"article R. 2142-22 alinéa 1 du Code de la commande publique, le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme de groupement conjoint avec solidarité du mandataire.

          La forme du groupement retenue par le pouvoir adjudicateur pour s"assurer de la bonne exécution du marché tient compte de la nature allotie des prestations et de la prévention de la défaillance d"un membre du groupement.

      18. Award criteria:
          Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      19. Estimated value:
          
          
      20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
          Duration in months: 3
          This contract is subject to renewal: no
          
      21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
          
      22. Information about variants:
          Variants will be accepted: no
          
      23. Information about options:
          Options: yesDescription of options:

          pas de tranche, pas de variante imposée, les variantes libres ne sont pas autorisées.

          Le maître d"ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l"achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l"article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

      24. Information about electronic catalogues:
          
          
      25. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      26. Additional information:
          
      27. Title:
          

          lot 03 : maçonnerie - menuiserie

          Lot No: 03
          
      28. Additional CPV code(s):
          45420000
          
      29. Place of performance:
          Main site or place of performance:

          15 chemin de la motte - 92150 Suresnes - france

      30. Description of the procurement:
          

          pour la partie maçonnerie, ce lot concerne les installations de chantier et travaux préparatoires spécifiques, les travaux en zones plombées de dépose des ajouts postérieurs à la construction d"origine et/ou hors d"usage (notamment la surélévation de 1963 du bâtiment E) y compris tri et enlèvement des déchets, la protection provisoire étanche en terrasse et son entretien, le repérage et la protection des ouvrages conservés, le dépose des revêtements de sols (dont une partie en conservation pour réemploi), le nettoyage de fin de chantier, la déconstruction de la gaine d"ascenseur du bâtiment D.

          Pour la partie menuiserie, ce lot concerne les installations de chantier et travaux préparatoires spécifiques, les travaux les travaux en zones plombées de dépose des ajouts postérieurs à la construction d"origine et/ou hors d"usage y compris tri et enlèvement des déchets, le repérage et la protection des ouvrages conservés, la déconstruction des ouvrages intérieurs et de menuiserie constituant l"extension (notamment les lambris pour réemploi de la surélévation de 1963), le tri et l"enlèvement des déchets.

          Les travaux ont lieu en site partiellement occupé.

          Ce lot est concerné par le réemploi . Voit DCE

          Pas de tranche, pas de variante imposée, les variantes libres ne sont pas autorisées.

          Le cas échéant, les candidats peuvent soumissionner sous forme de groupement d"entreprises solidaire ou conjoint, en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-24, R. 2142-26 et R. 2142-27 du Code de la commande publique. Toutefois, conformément à l"article R. 2142-22 alinéa 1 du Code de la commande publique, le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme de groupement conjoint avec solidarité du mandataire.

          La forme du groupement retenue par le pouvoir adjudicateur pour s"assurer de la bonne exécution du marché tient compte de la nature allotie des prestations et de la prévention de la défaillance d"un membre du groupement.

      31. Award criteria:
          Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      32. Estimated value:
          
          
      33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
          Duration in months: 5
          This contract is subject to renewal: no
          
      34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
          
      35. Information about variants:
          Variants will be accepted: no
          
      36. Information about options:
          Options: yesDescription of options:

          pas de tranche, pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le maître d"ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l"achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l"article R. 2122-7 du Code de la commande publique

      37. Information about electronic catalogues:
          
          
      38. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      39. Additional information:
          

          il sera fait application de l"article R. 2142-27 du Code de la commande publique, pour les lots 3 " maçonnerie - menuiseries ". La liste des taches essentielles est indiquée au RC.

      40. Title:
          

          lot 04 : métallerie

          Lot No: 04
          
      41. Additional CPV code(s):
          45261213
          
      42. Place of performance:
          Main site or place of performance:

          15 chemin de la motte - 92150 Suresnes - france

      43. Description of the procurement:
          

          ce lot concerne les installations de chantier et travaux préparatoires spécifiques, les travaux en zones plombées de dépose des ajouts postérieurs à la construction d"origine et/ou hors d"usage y compris tri et enlèvement des déchets, la déconstruction des ajouts postérieurs à la construction d"origine et/ou hors d"usage (notamment les structures métalliques pour réemploi de la surélévation de 1955 du bâtiment E) y compris tri et enlèvement des déchets, la dépose de l"ascenseur du bâtiment D, la dépose et l"enlèvement des 3 escaliers extérieurs, dont les escaliers du bâtiment D et F pour réemploi.

          Ce lot est concerné par le réemploi (voir Dce).

          Les travaux ont lieu en site partiellement occupé.

          Pas de tranche, les variantes libres ne sont pas autorisées.

          Le lot 4 comporte une variante imposée obligatoire.

          Le cas échéant, les candidats peuvent soumissionner sous forme de groupement d"entreprises solidaire ou conjoint, en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-24, R. 2142-26 et R. 2142-27 du Code de la commande publique. Toutefois, conformément à l"article R. 2142-22 alinéa 1 du Code de la commande publique, le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme de groupement conjoint avec solidarité du mandataire.

          La forme du groupement retenue par le pouvoir adjudicateur pour s"assurer de la bonne exécution du marché tient compte de la nature allotie des prestations et de la prévention de la défaillance d"un membre du groupement.

      44. Award criteria:
          Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      45. Estimated value:
          
          
      46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
          Duration in months: 3
          This contract is subject to renewal: no
          
      47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
          
      48. Information about variants:
          Variants will be accepted: no
          
      49. Information about options:
          Options: yesDescription of options:

          la variante imposée par le Pouvoir Adjudicateur de " récupération de la charpente métallique en vue d"un réemploi " ne concerne que le lot 4 - métallerie. L"Entreprise devra chiffrer la variante de récupération de la charpente métallique (cf. Description dans le CCTP réemploi du lot 4).

          Cette possible récupération de matériau n"a pas pour but un réemploi dans la présente opération, mais par d"autres acteurs ou par le titulaire du lot 4 lui-même. Le CCTP contient une liste des acteurs potentiellement intéressés par la reprise des matériaux.

          Elle nécessitera donc une dépose soignée des éléments, et un stockage sur site (dans l"attente d"un enlèvement, si une prise en charge par un tiers est prévue). Cette variante fera l"objet d"une méthodologie décrite dans le mémoire. L"Identification d"un repreneur sera valorisée dans l"analyse des offres.

          pas de tranche, les variantes libres ne sont pas autorisées.

          Le maître d"ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l"achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l"article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

      50. Information about electronic catalogues:
          
          
      51. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      52. Additional information:
          
      53. Title:
          

          lot 05 : plomberie - chauffage - électricité

          Lot No: 05
          
      54. Additional CPV code(s):
          45331000
          
      55. Place of performance:
          Main site or place of performance:

          15 chemin de la motte - 92150 Suresnes - france

      56. Description of the procurement:
          

          pour la partie plomberie-chauffage, les travaux concernent la dépose en zones plombées et l"enlèvement de l"ensemble des installations techniques diverses de chauffage-ventilation, la dépose et l"enlèvement des équipements sanitaires et leurs canalisations y compris neutralisation des alimentations (à l"exception de quelques éléments remarquables conservés en place).

          Pour la partie électricité, les travaux comprendront le curage en zones plombées de toutes les installations électriques courants forts et courants faibles, à l"exception des matériels informatique, des bornes WIFI et Dect.

          Pour la phase 1 (bâtiments E et F et pavillons 1, 2, 3 et 10), les prestations comprendront :

          - La neutralisation et consignation des départs dans le TGBT alimentant les bâtiments a, b, foyer et pavillon Visconti E en lien avec le raccordement ENEDIS ;

          - La neutralisation et consignation des départs dans le TGBT alimentant les pavillons 5 et 6 en lien avec le raccordement de ces pavillons par l"ensei ;

          - La neutralisation et consignation des départs dans le TGBT alimentant les bâtiments et pavillons concernés par le curage de la première phase.

          Pour la phase 2, le présent lot devra la neutralisation et la dépose complète du TGBT dès le début de cette phase.

          Voir description des phases dans le Dce.

          Ce lot est concerné par le réemploi, voir DCE.

          Les travaux ont lieu sur site partiellement occupé.

          Pas de tranche, pas de variante imposée, les variantes libres ne sont pas autorisées.

          Le cas échéant, les candidats peuvent soumissionner sous forme de groupement d"entreprises solidaire ou conjoint, en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-24, R. 2142-26 et R. 2142-27 du Code de la commande publique. Toutefois, conformément à l"article R. 2142-22 alinéa 1 du Code de la commande publique, le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme de groupement conjoint avec solidarité du mandataire.

          La forme du groupement retenue par le pouvoir adjudicateur pour s"assurer de la bonne exécution du marché tient compte de la nature allotie des prestations et de la prévention de la défaillance d"un membre du groupement.

      57. Award criteria:
          Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      58. Estimated value:
          
          
      59. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
          Duration in months: 4
          This contract is subject to renewal: no
          
      60. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
          
      61. Information about variants:
          Variants will be accepted: no
          
      62. Information about options:
          Options: yesDescription of options:

          pas de tranche, pas de variante imposée. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Le maître d"ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l"achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l"article R. 2122-7 du Code de la commande publique

      63. Information about electronic catalogues:
          
          
      64. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      65. Additional information:
          

          il sera fait application de l"article R. 2142-27 du Code de la commande publique pour le lot 5 " plomberie - chauffage - électricité ". La liste des tâches essentielles figure dans le RC.

3. Section III
   1. Conditions for participation:
      1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
         List and brief description of conditions:

         formulaire Dc1, Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants

         (disponible à l"adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;

         Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à

         l"adresse suivante :

         http://www.economie.gouv.fr/Directions_Services/Daj/Marches_Publics/Formulaires/Dc/Daj_Dc.Htm) ;

         S"Il s"appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d"autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l"acheteur public.

         Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d"exécution du marché public. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d"une traduction en français.

         par ailleurs, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d"un DUME (document unique de marché européen) électronique, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type (en lieu et place des documents mentionnés au 3.2.1).

         Le DUME électronique peut être rempli sur le lien suivant : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/

         Le DUME doit être rédigé en français.

      2. Economic and financial standing:
         List and brief description of selection criteria:

         1° Déclaration concernant le chiffre d"affaires global du candidat (pour l"entreprise y compris cotraitants et sous-traitants) et, le cas échéant, le chiffre d"affaires du domaine d"activité faisant l"objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l"entreprise ou du début d"activité de l"opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d"affaires sont disponibles ;

      3. Technical and professional ability:
         List and brief description of selection criteria:

         2° Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l"importance du personnel d"encadrement pour chacune des trois dernières années ;

         3° Présentation d"une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d"attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l"époque et le lieu d"exécution des travaux et précisent s"ils ont été effectués selon les règles de l"art et menés régulièrement à bonne fin ;

         4° Déclaration indiquant l"outillage, le matériel et l"équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;

         5° Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d"identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l"opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

         Qualifications professionnelles requises :

         - lot 01 : Installation de chantier - gardiennage :

         - installation de chantier - gardiennage : fournir une liste de références sur des chantiers similaires,

         - installation électrique de chantier : Qualifélec mgti + Cfmgti2 - cfmgti3 ou équivalent.

         - lot 02 : désamiantage :

         Fournir une liste de références sur des chantiers similaires,

         - qualibat 1552 - niveau empoussièrement 3 ou équivalent,

         - qualibat 1513 - traitement en place concernant des matériaux et produits à risques friables ou équivalent,

         - qualibat 1413 - echafaudages fixes / technicité supérieure ou équivalent.

         - lot 03 : maçonnerie - menuiserie :

         Maçonnerie :

         - qualibat 1112 - démolition / technicité confirmée ou équivalent,

         - qualibat 2113 - maçonnerie et ouvrages en ba / technicité supérieure ou équivalent,

         - qualibat 2142 - transformation en maçonnerie / technicité confirmée ou équivalent.

         - Qualibat 1413 - echafaudages fixes / technicité supérieure ou équivalent.

         Menuiserie :

         - qualibat 4312 - fourniture et pose de menuiserie bois / technicité confirmée ou équivalent,

         - qualibat 3532 - fabrication et pose de menuiserie extérieure en acier ou équivalent.

         - lot 04 : Métallerie :

         - qualibat 4413 - métallerie / technicité supérieure ou équivalent,

         - qualibat 2413 - constructions et structures métalliques / technicité supérieure ou équivalent.

         - lot 05 : plomberie - chauffage / Electricité :

         Plomberie - chauffage : Qualibat 5113 - plomberie sanitaire / technicité supérieure dans tous type de bâtiment ou industrie ou équivalent.

         Electricité : Qualifélec MGTI ou équivalent.

      4. Information about reserved contracts:
         
   2. Conditions related to the contract:
      1. Information about a particular profession:
         Contract performance conditions:

         travaux en site partiellement occupé

      2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
         
4. Section IV
5. Description:
   1. Type of procedure:
      Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
      
   3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
      
   4. Information about negotiation:
      
   5. Information about electronic auction:
      
   6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
      The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
6. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
      
   2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
      Date: 2024-01-29
      Local time: 12:30
      
   3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
      
   4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
      FR
   5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
      (from the date stated for receipt of tender)
      
   6. Conditions for opening of tenders:
      Date: 2024-01-29
      Local time: 14:00
      

Источник закупки

Импорт - Экспорт по стране Франция