Engineering works and construction works (Франция - Тендер #47437406)

1. Section I
   1. Name and addresses
      conseil départemental du Cher
      hôtel du département , 1 Place Marcel Plaisant, Cs no30222
      Bourges
      18023
      France
      Telephone: +33 248278000
      E-mail: nathalie.parry@departement18.fr
      
   2. Joint procurement
      
   3. Communication
      The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
      http://www.marchespublics.departement18.fr/
      Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: http://www.marchespublics.departement18.fr/
      
      
   4. Type of the contracting authority:
      Regional or local authority
      
   5. Main activity:
      General public services
      
2. Section II
   1. Scope of the procurement:
      1. Title:
         

         rd2020 - commune de Vierzon - réhabilitation du pont de Toulouse (Oa Sncf)

         Reference number: 2023-Sar-0016
         
      2. Main CPV code:
         45220000
         
      3. Type of contract:
         Works
         
      4. Short description:
         

         les travaux consistent à réhabiliter le pont de Toulouse permettant à la Rd2020 de franchir les voies Sncf sur la commune de Vierzon.La durée du marché est de 18 mois. Le délai d"exécution est de 215 jours calendaires. La date prévisionnelle de début des prestations est le 26 février 2024. La date prévisionnelle d"achèvement des prestations est le 30 septembre 2024. L"Exécution des travaux débute à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux.Le délai de coupure de la route départementale 2020 est proposé par le candidat dans l"acte d"engagement. Le délai d"exécution du marché peut être prolongé et suspendu conformément aux dispositions du Ccap.Des pénalités par minute de retard sont appliquées.Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires

      5. Estimated total value:
         
         
      6. Information about lots:
         This contract is divided into lots: no
   2. Description
      1. Title:
         
      2. Additional CPV code(s):
         45220000
         
      3. Place of performance:
         Main site or place of performance:

         vierzon 18100 - vierzon

      4. Description of the procurement:
         

         les travaux consistent à réhabiliter le pont de Toulouse permettant à la Rd2020 de franchir les voies Sncf sur la commune de Vierzon.La durée du marché est de 18 mois. Le délai d"exécution est de 215 jours calendaires. La date prévisionnelle de début des prestations est le 26 février 2024. La date prévisionnelle d"achèvement des prestations est le 30 septembre 2024. L"Exécution des travaux débute à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux.Le délai de coupure de la route départementale 2020 est proposé par le candidat dans l"acte d"engagement. Le délai d"exécution du marché peut être prolongé et suspendu conformément aux dispositions du Ccap.Des pénalités par minute de retard sont appliquées.Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires

      5. Award criteria:
         Quality criterion - Name: Valeur technique et environnementale appréciée au travers du Sopaq / Weighting: 35
         Quality criterion - Name: Délai de coupure de la Rd2020 / Weighting: 15
         Price - Weighting: 50
         
      6. Estimated value:
         
         
      7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
         Duration in months: 18
         This contract is subject to renewal: no
         
      8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
         
      9. Information about variants:
         Variants will be accepted: no
         
      10. Information about options:
          Options: no
      11. Information about electronic catalogues:
          
          
      12. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      13. Additional information:
          
3. Section III
   1. Conditions for participation:
      1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
         List and brief description of conditions:

         - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l"adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l"adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- si l"attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu"il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus- si le candidat est établi en France, une déclaration sur l"honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l"article D. 8222-5-3° du code du travail)déclaration sur l"honneur pour justifier que le candidat n"entre dans aucun des cas d"interdiction de soumissionnercopie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaireen cas de groupement, un lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitantsles documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

      2. Economic and financial standing:
         List and brief description of selection criteria:

         déclaration concernant le chiffre d"affaires global et le chiffre d"affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponiblesdéclaration appropriée de banques ou preuve d"une assurance pour les risques professionnels

      3. Technical and professional ability:
         List and brief description of selection criteria:

         - Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d"identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l"opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat- déclaration indiquant l"outillage, le matériel et l"équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l"importance du personnel d"encadrement pour chacune des trois dernières années.- Indication des titres d"études et professionnels de l"opérateur économique- indication des titres d"études et professionnels des cadres de l"entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.- Présentation d"une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d"attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d"attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d"exécution, s"ils ont été effectués selon les règles de l"art et menés à bonne fin)déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l"importance du personnel d"encadrement pour chacune des trois dernières annéesdéclaration indiquant l"outillage, le matériel et l"équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contratcompte tenu des spécificités de l"opération projetée, le pouvoir adjudicateur estime nécessaire d"exiger des niveaux minimaux de capacité, proportionnés et liés à l"objet du marché et à ses conditions d"exécution.Les candidats doivent obligatoirement disposer des compétences suivantes:- ingénierie et économie de la construction d"ouvrage d"art- ingénierie de structure- ingénierie et pilotage de projet complexe- ingénierie ferroviaire : une explication significative sur des projets en site exploité (voie de circulation, site de maintenance...) est exigée, notamment en termes d"organisation et de gestion des interfaces chantier.Pour des exigences inhérentes à la sécurité dans le cadre de l"opération en milieu ferroviaire: voir mail Mme Laret

      4. Information about reserved contracts:
         
   2. Conditions related to the contract:
      1. Information about a particular profession:
         
      2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
         
4. Section IV
5. Description:
   1. Type of procedure:
      Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
      
   3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
      
   4. Information about negotiation:
      
   5. Information about electronic auction:
      
   6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
      The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
6. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
      
   2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
      Date: 2023-11-17
      Local time: 12:00
      
   3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
      
   4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
      FR
   5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
      (from the date stated for receipt of tender)
      
   6. Conditions for opening of tenders:
      Date: 2023-11-17
      Local time: 14:00
      

Источник закупки

Импорт - Экспорт по стране Франция