Engineering services (Швейцария - Тендер #42698742)

1. Section I
   1. Name and addresses
      Office fédéral des routes (OFROU) Division Infrastructure routière Ouest, filiale de Thoune
      Uttigenstrasse 54
      Thoune
      3600
      Switzerland
      E-mail: beschaffung.thun@astra.admin.ch
      
   2. Joint procurement
      
   3. Communication
      Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
      http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1342303
      Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
      
   4. Type of the contracting authority:
      Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
      
   5. Main activity:
      General public services
      
2. Section II
   1. Scope of the procurement:
      1. Title:
         

         N01.22 MP-090037 - PEB Wankdorf - Schönbühl 8-Spur - Umweltbaubegleitungsleistungen (UBB) Phasen DP/MP Inbetriebnahme/Abschluss (SIA Phasen 32-53) Baubegleitung BBB und Koordination Rodungen (ID 9072)

      2. Main CPV code:
         71300000
         
      3. Type of contract:
         Services
         
      4. Short description:
         

         A élaboré un projet général pour le tronçon Wankdorf – Schönbühl et un projet définitif pour l’élargissement à 8 voies de la RN. Le secteur entre l’échangeur et la jonction de Schönbühl ainsi que le éaménagement de la jonction et des deux carrefours font également partie intégrante du projet. Le Pdéf sera mis à l’enquête publique du 26.09 au 25.10.23 Une remise en état de l’infrastructure autoroutière existante sera réalisée en même temps que l’élargissement à 8 voies, lequel s’étendra sur environ 7 km. Le présent marché porte sur les prestations de l’auteur du projet Environnement pour le suivi environnemental de la phase de réalisation le suivi de la protection des sols sur les chantiers et la coordination des défrichements. Le présent appel d’offres comprend les prestations d’ingénierie pour les phases allant des projets de détail et d’intervention à la mise en service.

      5. Estimated total value:
         
         
      6. Information about lots:
         This contract is divided into lots: no
   2. Description
      1. Title:
         
      2. Additional CPV code(s):
         
         
      3. Place of performance:
         Main site or place of performance:

         Les prestations qui ne doivent pas nécessairement être réalisées sur place le sont dans les locaux de l’adjudicataire. Les prestations liées à la construction sont fournies dans le périmètre du projet. Les discussions avec l’adjudicateur ont lieu dans ce périmètre également ainsi qu’à la filiale de Thoune de l’OFROU, dans les bureaux de Viège et à la centrale d’Ittigen (séances)

      4. Description of the procurement:
         

         A élaboré un projet général pour le tronçon Wankdorf – Schönbühl et un projet définitif pour l’élargissement à 8 voies de la RN. Le secteur entre l’échangeur et la jonction de Schönbühl ainsi que le éaménagement de la jonction et des deux carrefours font également partie intégrante du projet. Le Pdéf sera mis à l’enquête publique du 26.09 au 25.10.23 Une remise en état de l’infrastructure autoroutière existante sera réalisée en même temps que l’élargissement à 8 voies, lequel s’étendra sur environ 7 km. Le présent marché porte sur les prestations de l’auteur du projet Environnement pour le suivi environnemental de la phase de réalisation le suivi de la protection des sols sur les chantiers et la coordination des défrichements. Le présent appel d’offres comprend les prestations d’ingénierie pour les phases allant des projets de détail et d’intervention à la mise en service.

      5. Award criteria:
         Cost criterion - Weighting: 1
         
      6. Estimated value:
         
         
      7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
         
         Start: 2023-10-09
         End: 2035-12-31
         This contract is subject to renewal: yes
         Description of renewals:

         Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d’approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

      8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
         
      9. Information about variants:
         Variants will be accepted: no
         
      10. Information about options:
          Options: no
      11. Information about electronic catalogues:
          
          
      12. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      13. Additional information:
          
3. Section III
   1. Conditions for participation:
      1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
         
      2. Economic and financial standing:
         List and brief description of selection criteria:

         Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise en considération:

         CQ1 RESPONSABILITÉ TECHNIQUE

         CQ1.1 Référence de l"entreprise

         Un projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité avec indication de la période, du volume d"investissement, des travaux / prestations effectués par le soumissionnaire et la personne de référence du mandat avec son numéro de téléphone.

         Les exigences ci-après doivent être satisfaites :

         -Étude de l’impact sur l’environnement et suivi environnemental de la phase de réalisation, y compris suivi de la protection des sols sur les chantiers (SPSC), dans le cadre d’un projet d’infrastructure

         -Phases OFROU des projets de détail / projets d’intervention jusqu’à la mise en service ou phases SIA 32 à 53

         -Volume d’investissement d’au moins 50 millions de francs (hors TVA) pour le projet global

         Si un seul projet de référence ne suffit pas pour attester des travaux, de la complexité et de l’activité réalisée dans l’ensemble des domaines techniques, un second projet de référence peut être présenté en complément.

         Dans le cas des holdings, seules les références de l’entreprise qui a fait la demande sont prises en compte.

         CQ2 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE

         CQ2.1 Chiffre d"affaires annuel

         Le chiffre d"affaires annuel du soumissionnaire fait plus de deux fois le chiffre d"affaires annuel du mandat.

         CQ2.2 Preuves

         Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d"ouvrage à sa de-mande après soumission de l’offre :

         - CQ 2.2.1 : Extrait récent du registre du commerce

         - CQ 2.2.2 : Extrait récent du registre des poursuites

         - CQ 2.2.3 : Extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC

         - CQ 2.2.4 : Attestation récente SUVA / AFC

         - CQ 2.2.5 : Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de planificateurs concernant l’assurance en responsabilité civile de l’entreprise

         Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’ art. 26 al. 3 LMP.

         Tous les documents doivent avoir moins de trois mois.

         CQ3 PERSONNES-CLÉS

         CQ3.1 Référence des personnes-clés

         Un projet de référence concernant des travaux déjà réalisé, dans le cadre d"une fonction équivalente ou d"une fonction suppléante présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité avec indication de la période, du volume d"investissement, des travaux / prestations effectuées par la personne clé (*) et du contact habilité à fournir des références.

         (*) est considérée comme personne clé : Chef de projet

         Les exigences ci-après doivent être satisfaites :

         -Étude de l’impact sur l’environnement et suivi environnemental de la phase de réalisation dans le cadre d’un projet d’infrastructure

         -Phases OFROU des projets de détail / projets d’intervention jusqu’à la mise en service ou phases SIA 32 à 53 (achèvement d’au moins une année de la phase principale des travaux)

         -Volume d’investissement d’au moins 30 millions de francs (hors TVA) pour le projet global

         Exigence supplémentaire pour le responsable du suivi de la protection des sols sur les chantiers :

         preuve du suivi par un spécialiste de la protection des sols sur les chantiers (SPSC) agréé (Société Suisse de Pédologie). Ne doit pas être la même personne que le chef de projet. Si c"est le cas, le responsable du suivi de la protection des sols surs les chantiers est également considéré comme une personne clé, qui ne peut pas être remplacée sans l"accord de l"adjudicateur.

         CQ3.2 Preuve de la disponibilité

         Preuve que la disponibilité de la personne clé (*) est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets. Disponibilité minimale de 30 % pour le chef de projet et de 15 % pour son suppléant.

         (*) est considérée comme personne clé : chef de projet

         CQ4 PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS

         CQ4.1 Prestation de services maximum

         Les prestations fournies par des sous-traitants ne doivent pas dépasser au maximum 50 %

         Lors de l’examen des critères de qualification, l’autorité adjudicatrice peut se procurer des références sur les sous-traitants, si ces derniers fournissent une part significative des prestations totales.

      3. Technical and professional ability:
         List and brief description of selection criteria:

         Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en francs suisse:

         RESPONSABILITÉ TECHNIQUE

         APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE

         PERSONNES-CLÉS

         PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS

         Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire, mais par l’association, à moins qu’une exigence ne se réfère expressément aux partenaires individuellement, par exemple la certification.

      4. Information about reserved contracts:
         
   2. Conditions related to the contract:
      1. Information about a particular profession:
         
      2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
         
4. Section IV
5. Description:
   1. Type of procedure:
      Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
      
   3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
      
   4. Information about negotiation:
      
   5. Information about electronic auction:
      
   6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
      The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
6. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
      
   2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
      Date: 2023-08-03
      
   3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
      
   4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
      DE, FR, IT
   5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
      (from the date stated for receipt of tender)
      
   6. Conditions for opening of tenders:
      Date: 2023-08-08
      Local time: 23:59
      Information about authorised persons and opening procedure:

      La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique.

Источник закупки

Импорт - Экспорт по стране Швейцария