Sewage work (Испания - Тендер #47612003)

Official name: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.
National registration number: A50736784
Postal address: C/ Agustín de Betancourt, 25 - 4ª planta
Town: Madrid
NUTS code: ES España
Postal code: 28003
Country: Spain
Contact person: Contratación
E-mail: contratacion@acuaes.com
Telephone: +34 915986270
Fax: +34 915350502
Internet address(es):
Main address: www.acuaes.com
Address of the buyer profile: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY9LDoIwEEDP4glmaKG0yxYoYIzyUbTdGBbGYPhsjOcXiVuqs5vkvbwZsGA8GtKQi4AIuIAd21d3b5_dNLb9Z7fsKpuklLmgm

Ejecución de obras y puesta en marcha del “Proyecto constructivo, ejecución de obras y puesta en marcha de la EDAR de Sinova (Soria)” cofinanciado por el Programa Operativo FEDER plurirregional (POPE)

Reference number: ACE/607.01/20/OBRA/01. Modificado nº 1

45232420 Sewage work

Works

NUTS code: ES417 Soria

Ejecución de las obras y puesta en marcha del “Proyecto constructivo, ejecución de las obras y puesta en marcha de la EDAR de Sinova (Soria)”, cofinanciado por el Programa Operativo FEDER plurirregional de España (POPE) 2014-2020

Duration in months: 37

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project:

Fondo operativo FEDER plurirregional de España (POPE) 2014-2020

Notice number in the OJ S: 2021/S 109-286436

Contract No: ACE/607.01/20/OBRA/01

Title:

Ejecución de obras y puesta en marcha del “Proyecto constructivo, ejecución de obras y puesta en marcha de la EDAR de Sinova (Soria)” cofinanciado por el Programa Operativo FEDER plurirregional (POPE)

02/06/2021

The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no

Official name: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
National registration number: A48010573
Town: Madrid
NUTS code: ES300 Madrid
Country: Spain

The contractor/concessionaire is an SME: no

Total value of the procurement: 17 351 573.00 EUR

Official name: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Postal address: C/ General Perón, 38 - 8º
Town: Madrid
Postal code: 28020
Country: Spain

Official name: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Postal address: C/ General Perón, 38 - 8º
Town: Madrid
Postal code: 28020
Country: Spain
Internet address: http://www.acuaes.com

26/10/2023

45232420 Sewage work

NUTS code: ES417 Soria

Ejecución de las obras y puesta en marcha del “Proyecto constructivo, ejecución de las obras y puesta en marcha de la EDAR de Sinova (Soria)”, cofinanciado por el Programa Operativo FEDER plurirregional de España (POPE) 2014-2020

Duration in months: 40

Total value of the contract/lot/concession: 17 351 573.00 EUR

Official name: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
National registration number: A48010573
Town: Madrid
NUTS code: ES300 Madrid
Country: Spain

The contractor/concessionaire is an SME: no

Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Tras el comienzo de los trabajos, se han constatado una serie de deficiencias que han surgido básicamente por la antigüedad de la redacción del proyecto inicial que data del año 2013. En el informe del Responsable de Gestión de Proyectos y Obras se justifican las razones por las que se han retrasado las obras de ejecución tras la redacción del proyecto, razones no imputables a ACUAES ni al contratista, dado que derivan de la oposición de los usuarios a la firma del Convenio, lo que determinó una nueva negociación y adaptación del proyecto con su modificación, así como a los obstáculos que tuvo que superar el contratista tras la adjudicación del contrato de ejecución de obra

Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)

Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

La modificación aprobada y autorizada por el Consejo de Administración de ACUAES en fecha 9 de febrero de 2023 se considera no sustancial, no altera las condiciones de licitación, no varía el equilibrio económico del contrato ni amplía de forma importante el ámbito del mismo, resulta necesaria para ejecutar las obras del Proyecto constructivo, ocasionando una variación, del presupuesto líquido de cobro de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (2.516.984,15 €) (sin IVA), y una previsión del presupuesto de liquidación del contrato de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUNIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON QUINCECÉNTIMOS (19.868.557,15 €), representando un incremento del 14,51% respecto al presupuesto de adjudicación. Como consecuencia de la modificación acordada, el plazo del contrato inicialmente acordado de 37 MESES, se incrementa en 3 MESES, siendo el nuevo plazo de ejecución de 40 MESES

Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)

Value excluding VAT: 17 351 573.00 EUR

Total contract value after the modifications

Value excluding VAT: 19 868 557.15 EUR