на главную страницу Национального Тендерного портала Open Nav
Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Регистрация
Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Словакии

Информация Оригинал извещения

Architectural and related services (Словакия - Тендер #43162164)


Поделиться

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:


Страна: Словакия (другие тендеры и закупки Словакия)
Организатор тендера: Krajský súd v Banskej Bystrici
Номер конкурса: 43162164
Дата публикации: 26-06-2023
Источник тендера:

Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки
Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.
.
Регистрация
20230621Ministry or any other national or federal authorityVoluntary ex ante transparency noticeServicesNegotiated without a prior call for competitionEuropean Union, with participation by GPA countriesNot applicableLowest priceGeneral public services01C1501
26/06/2023    S120

Slovakia-Banská Bystrica: Architectural and related services

2023/S 120-381437

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Krajský súd v Banskej Bystrici
National registration number: 00215775
Postal address: Skuteckého 7
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97401
Country: Slovakia
Contact person: Stanislav Šebo
E-mail: stanislav.sebo@justice.sk
Telephone: +421 905786664
Fax: +421 905786664
Internet address(es):
Main address: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_138
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu na verejnú prácu: Stavebné úpravy - významná obnova objektov Okresného súdu Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53

Reference number: 439/2023
II.1.2)Main CPV code
71200000 Architectural and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením zhotovenia projektovej

dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu odborného autorského dohľadu pre verejnú prácu - stavbu Obnova

objektov Okresného súdu Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby a následnej realizácie a realizácia autorského dohľadu. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 415 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71240000 Architectural, engineering and planning services
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Banská Bystrica

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením zhotovenia projektovej

dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu odborného autorského dohľadu pre verejnú prácu - stavbu Obnova

objektov Okresného súdu Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby a následnej realizácie a realizácia autorského dohľadu. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Názov projektu: Modernizácia budovy Okresného súdu Banská Bystrica - fáza 1. zabezpečenie projektovej

dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Predmetom zákazky je dielo, resp. zmena, prepracovanie, diela, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora resp. autorov, a teda spadá pod pôsobnosť zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a na ktoré je oprávnený iba autor tohto diela.

Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní má Ing. arch. Igor Teplan ml., ako jediný a výhradný dodávateľ plné

autorské práva na vykonávanie akýchkoľvek projekčných prác s cieľom zmien diela, teda je preukázané splnenie jednej z podmienok na použitie priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to podmienky existencie výhradných práv hospodárskeho subjektu k predmetu obstarania. Vo vzťahu k druhej podmienke - že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania treba uviesť, že stávajúca situácia nie je výsledkom zúženia parametrov obstarávania. Verejný obstarávateľ nemohol žiadnym spôsobom prechod majetkových autorských práv ovplyvniť a vo vzťahu k prevodu ich časti bol pasívny, nakoľko skutková situácia mu v dobe jej uzatvorenia známa nebola. V každom prípade však nemohol svojim konaním spôsobiť zúženie parametrov verejného obstarávania a ani neopomenul konanie, ktorým by bol povinný. Verejný obstarávateľ teda svojím konaním v minulosti nemohol vytvoriť podmienky pre

potencionálne obmedzenie hospodárskej súťaže. Ing. Arch. Igor Teplan ml. je teda jediný hospodársky subjekt, ktorý je oprávnený dielom disponovať, je oprávnený ho zmeniť, upraviť či inak ním disponovať s výlučnosťou priznanou mu autorským zákonom. Z uvedeného vyplýva, že sú splnené podmienky kladené na verejného obstarávateľa v § 81 písm. b) ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletné odôvodnenie využitia priameho rokovacieho konania je kvôli obmedzeniu počtu znakov zverejnené v profile

verejného obstarávateľa.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
21/06/2023
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ing.arch. Igor Teplan, autorizovaný architekt
National registration number: 37830309
Postal address: Komenského 12/A
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97401
Country: Slovakia
E-mail: teplanarchitekt@teplanarchitekt.sk
Telephone: +421 484123635
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 415 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract/lot/concession is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2023

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Словакия

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт




Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru