District-heating mains construction work (Венгрия - Тендер #16157489)

1. Section I
   1. Name and addresses
      FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
      Kalotaszeg utca 31.
      Budapest
      1116
      Hungary
      Telephone: +36 202411910
      E-mail: NKocsardy@fotav.hu
      Fax: +36 12061545
      
   2. Joint procurement
      
   3. Communication
      The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
      https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000856052021/reszletek
      Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000856052021/reszletek
      to the abovementioned address
      
   4. Type of the contracting authority:
      
   5. Main activity:
      Production, transport and distribution of gas and heat
      
2. Section II
   1. Scope of the procurement:
      1. Title:
         

         VIII. Hungária Greens irodaházak távhőellátása

         Reference number: EKR000856052021
         
      2. Main CPV code:
         45232140
         
      3. Type of contract:
         Works
         
      4. Short description:
         

         Vállalkozó feladata a VIII. kerület ATENOR Hungária Greens irodaházak újfogyasztó távhő ellátáshoz szükséges DN400/560 és DN250/400 méretű előszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték építése a XIV. kerület Ifjúság útja – Dózsa György út keresztezésében meglévő DN200/355 vezetéktől a VIII. kerületi Hős utcában meglévő DN400/560 vezetékig. A távhővezeték építéssel párhuzamosan egy nyomásfokozó szivattyú állomás építése a meglévő DN200/315 vezetékre a XIV. kerület Pillangó Parkban.

      5. Estimated total value:
         
         
      6. Information about lots:
         This contract is divided into lots: no
         
   2. Description
      1. Title:
         
      2. Additional CPV code(s):
         45232140
         
      3. Place of performance:
         Main site or place of performance:

         38873 hrsz; 38860 hrsz; 38875 hrsz; 32953/2 hrsz; 32475/2 hrsz; 32474 hrsz; 32533/9 hrsz; 32848/3 hrsz; 31911/18 hrsz; 31911/19 hrsz

      4. Description of the procurement:
         

         A XIV. kerület Ifjúság útja – Dózsa György út kereszteződésében meglévő DN200-as közművezetékről (távhővezeték) előszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves DN200/355 méretű közművezeték (távhővezeték) építése 49,3 nyvfm hosszban a XIV. Ifjúság útjai A23 jelű aknáig. A XIV. kerület Ifjúság útjai A23 jelű aknától előszigetelt közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves DN400/560 méretű közművezeték (távhővezeték) építése 107 nyvfm hosszban VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű aknáig, a XIV. kerület Kerepesi úti A22 jelű akna és a VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű akna között 17 nyvfm 2xDN700 védőcső sajtolásával. A VIII. kerület Kerepesi úti A21 jelű aknától a VIII. kerület Százados úton keresztül a VIII. Hős utcában már üzemelő DN400/560 közművezetékig (távhővezeték) 625 nyvfm DN250/400 méretű előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves közművezeték (távhővezeték) építése.

         A VIII. Százados utca – Stróbl Alajos utca kereszteződésben lévő A10 jelű aknától a C és D jelű irodaépület bekötővezetékének megépítése a meglévő telekhatárig 18 nyvfm DN150/280 és 79 nyvfm DN100/225 előszigetelt közvetlenül földbe fektethető acélhaszoncsöves közművezetékkel (távhővezeték).

         A VIII. kerület Hős utcában üzemelő DN400/560 méretű közművezetékről DN100/225 előszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acélhaszoncsöves közművezetéki leágazás kiépítése a B jelű irodaépület hőközpontjáig 13 nyvfm-ben.

         A VIII. kerület Hős utcában meglévő mobilkazán és rendszereinek elbontása, valamint a terület helyreállítása.

         A távhővezeték építéssel párhuzamosan egy nyomásfokozó szivattyú állomás építése a meglévő 2xDN200 közműgerincvezetékre (távhő-gerincvezeték) a Pillangó Parkban.

         A kivitelezést kötött pályás felsővezetékkel rendelkező tömegközlekedési pálya keresztezésével és / vagy azzal párhuzamosan kell megvalósítani.

         A DN100/225, DN150/280, DN200/355, DN250/400, DN400/560 közművezeték méretmegjelölésben a / jel előtti szám a haszoncső átmérőjének, míg a / jel utáni szám szigeteléssel ellátott csővezeték külső átmérőjének a méretét jelenti.

         A megépítendő közművezetékek mérete és mennyisége:

         DN100/225 – 92 nyvfm

         DN150/280 – 18 nyvfm

         DN200/355 – 49 nyvfm

         DN250/400 – 625 nyvfm

         DN400/560 – 107 nyvfm

      5. Award criteria:
         Quality criterion - Name: AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalat (min. 0 hónap – max. 36 hónap) / Weighting: 15
         Quality criterion - Name: AF III.1.3) M.2.2) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap) / Weighting: 15
         Price - Weighting: 70
         
      6. Estimated value:
         
         
      7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
         Duration in months: 12
         This contract is subject to renewal: no
         
      8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
         
      9. Information about variants:
         Variants will be accepted: no
         
      10. Information about options:
          Options: no
      11. Information about electronic catalogues:
          
          
      12. Information about European Union funds:
          The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

          KEHOP-5.3.1-17-2017-00006

      13. Additional information:
          

          Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ: 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

          III.1.6) folytatása:

          Amennyiben a Vállalkozó a munka egyes tételeit nem a műszaki dokumentációnak (különösen műszaki leírás, költségvetés, tervlapok) megfelelően végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az adott munkarész nettó ellenértéke;

          Más esetekben a hibás teljesítési kötbér számításának alapja hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes nap után a szerződés részét képező – Vállalkozó ajánlat szerinti árazott költségvetés alapján számított – nettó Vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb 10 %.

          A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését.

          A meghiúsulási kötbér az előirányzat, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg illeti meg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség.

          A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

          A kötelező jótállás 60 hónap.

          III.1.7) folytatása:

          A finanszírozás formája: 50 % uniós forrás, 50 % saját forrás.

          A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

          Teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.

          Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).

          Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít.

          Az átalányáron felüli előirányzat: nettó 394 984 054 HUF, azaz háromszázkilencvennégymillió-kilencszáznyolcvannégyezer-ötvennégy forint. Az előirányzat a Megrendelő által tételes elszámolásúnak minősített, a szerződéstervezethez mellékelt kiviteli tervdokumentációban ekként meghatározott munkanemeket jelenti.

          A Vállalkozó az előirányzat és a tartalékkeret tekintetében az alábbi egységárak alkalmazásával számolhat el:

          — Gépészeti rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa

          — Mélyépítési rezsióra díja 15 500 HUF + áfa, azaz tizenötezer-ötszáz forint + áfa,

          — Vasbetonszerkezet építési rezsióra díja 18 500 HUF + áfa, azaz tizennyolcezer-ötszáz forint + áfa,

          — Villamos és irányítástechnika rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa

          A finanszírozási és fizetési feltételeket és teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.

3. Section III
   1. Conditions for participation:
      1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
         List and brief description of conditions:

         Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

         Igazolási mód:

         A Kbt. 67. §(1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában – az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával – előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-aiban foglaltak szerint, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban be kell nyújtani AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.

         Szakmai tevékenység

         Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

         Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

         Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

         MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/ 24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

      2. Economic and financial standing:
         List and brief description of selection criteria:

         Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát.

         Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

         P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

         A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó, áfa nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

         Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

         Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)–(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

         Minimum level(s) of standards possibly required:

         Alkalmas az ajánlattevő, ha:

         P.1) az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben legalább egy évben pozitív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

         A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó – árbevétele eléri az 500 000 000 HUF-ot.

      3. Technical and professional ability:
         List and brief description of selection criteria:

         Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek (kivéve az M.2) alpont). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

         Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

         M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acél haszoncsöves közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú, kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal:

         — az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)

         — szerződést kötő másik fél,

         — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont – év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá

         — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

         Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

         M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M.2) alkalmassági követelményekhez kapcsolódó igazolásokat Ajánlatkérő már az ajánlatban kéri benyújtani. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

         — Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja

         Bemutatni őket;

         — szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül)

         Amennyiben a felhívás III.1.3) M.2.1) pont szerinti szakember rendelkezik a szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartási számát megadni. A szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásának igazolásakor. Fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns.

         — a szakemberek végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata,

         — a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

         Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra.

         Minimum level(s) of standards possibly required:

         Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik

         M.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) minimum DN150 közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acélhaszoncsöves közművezeték építésére és / vagy felújítására vonatkozó referencia munkával vagy munkákkal, mindösszesen minimum 300 nyomvonalfolyóméter mennyiségben. Az előírt követelmény egy vagy több referenciával is igazolható.

         M.2) az alábbi szakemberekkel

         M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy azzal egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

         M.2.2) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki az MSZ EN ISO 9606-1:2014 / MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel és legalább 24 hónapos gyakorlattal rendelkezik legalább az alábbiak szerint:

         Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: C, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ, vagy JL045 vagy H-L045. A minősítés(ek) – az MSZ EN ISO 9606-1:2014 / MSZ EN ISO 9606-1:2017 szabványok érvényességi

         Tartományának figyelembe vételével – legyen(ek) érvényes(ek) DN150-es (Ø168,3x4,0 mm) geometriájú csőre.

         Az előírt egyes feltételek igazolására a hegesztő MSZ EN ISO 9606-1 szerinti (vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli) minősítő bizonyítványát kérjük bemutatni. A 24 hónapos gyakorlat bemutatására a szakmai önéletrajzát kérjük bemutatni.

      4. Information about reserved contracts:
         
      5. Deposits and guarantees required:
         

         A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret, előírányzat és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 (öt) %-a.A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény, ill. biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő a pénzügyi intézményhez, ill. biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját kötelezettsége alapján. A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték nyújtásának költségei a Vállalkozót terhelik.

         Késedelmi kötbér alapja az előirányzat, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-át. Amennyiben a Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

         Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett munkarészt a Vállalkozó egyáltalán nem végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az érintett munkarész ajánlati elemei alkalmazásával, a szerződés előirányzat, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó ellenértéke.

         Folytatás II.2.14) pontban.

      6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
         

         Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

         AK a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 000 000 HUF, azaz kétszázötvenmillió forint előlegként történő kifizetését kérheti a Megrendelőtől (Kbt. 135. § (7) bekezdés), aminek elszámolására az 1. részszámlában kerül sor.

         AK a szerződés tervezetben foglalt számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

         1. részszámla:

         — vállalkozói díj 25 %-a

         — a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 25 %-os készültsége.

         2. részszámla:

         — vállalkozói díj 15 %-a

         — a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 40 %-os készültsége.

         3. részszámla:

         — vállalkozói díj 15 %-a

         — a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 55 %-os készültsége.

         4. részszámla:

         — vállalkozói díj 15 %-a,

         — a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 70 %-os készültsége

         5. részszámla:

         — vállalkozói díj 15 %-a

         — a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 85 %-os készültsége.

         6. részszámla:

         — vállalkozói díj 15 %-a

         — a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: sikeres műszaki átadás-átvétel és a szerződésben vállalt valamennyi feladat szerződésszerű, maradéktalan teljesülése, műszaki megvalósulási dokumentáció hiánymentes átadása Megrendelő részére. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a teljesítési igazolást(szerződéstervezetben foglaltak szerint) követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (3),(5),(6) és (7) bek. és 322/2015. (X. 30.)Korm.r. 30–32.§, amennyiben nyertes AT alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.

         Folytatás a II.2.14) pontban.

      7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
         

         Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

   2. Conditions related to the contract:
      1. Information about a particular profession:
         
         Contract performance conditions:

         A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.

         Elektronikus számlázással összefüggésben a Kbt. 27/A. §-a irányadó.

      2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
         Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
4. Section IV
5. Description:
   1. Type of procedure:
      Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
      
   3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
      
   4. Information about negotiation:
      
   5. Information about electronic auction:
      
   6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
      The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
6. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
      
   2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
      Date: 2021-08-18
      Local time: 12:00
      
   3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
      
   4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
      HU
   5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
      (from the date stated for receipt of tender)
      
   6. Conditions for opening of tenders:
      Date: 2021-08-18
      Local time: 14:00
      Place:

      http://ekr.gov.hu

      Information about authorised persons and opening procedure:

      Ajánlatkérő a Kbt. 68. § bekezdéseiben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-ában foglaltak szerint jár el.

Источник закупки

Импорт - Экспорт по стране Венгрия