Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage mit neuer begehbarer Betontrafostation in Fertigbauweise: Schöpfwerk Sarching (Германия - Тендер #61869944)

Ausschreibungsdetails Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage mit neuer begehbarer Betontrafostation in Fertigbauweise: Schöpfwerk Sarching

Zur Einhaltung der Teilnahmefrist wählen Sie vor deren Ablauf "Teilnahme aktivieren" und laden mit Hilfe des AnA-Web die Vergabeunterlagen herunter.

Mehr lesen Veröffentlichungsdatum:

26.02.2025

Abgabefrist Angebot:

13.03.2025 10:00

Geschäftszeichen:

2025-811-FMS001

Vergabestelle:

Fachstelle Maschinenwesen Süd

Letzte Änderung:

26.02.2025 15:29

Meine e-Vergabe

• Teilnahme aktivieren
• Aus Gründen der Vertraulichkeit sind die Vergabeunterlagen nicht frei zugänglich. Der nachfolgenden Bekanntmachung können Sie entnehmen, wie die vollständigen Unterlagen anzufordern sind.
  
  Registrierte Nutzer der e-Vergabe können die Vergabeunterlagen im Bereich "Meine e-Vergabe" anfordern, sofern diese von der Vergabestelle über die e-Vergabe bereitgestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie hier. DE Formular 121 — Auftragsbekanntmachung Auftragsbekanntmachung Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Formular 121 - VHB-Bund - Ausgabe 2019

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name: Fachstelle Maschinenwesen Süd beim Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Donau MDK Straße, Hausnummer: Gleißbühlstr. 7 Postleitzahl (PLZ): 90402 Ort: Nürnberg Telefon: +49 911 206450 Telefax: +49 911 206451117 E-Mail: fms@wsv.bund.de Internet-Adresse: https://www.wsv.bund.de b) Verfahrensart „Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A“ Geschäftszeichen: 2025-811-FMS001 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe

• elektronisch
• ohne elektronische Signatur (Textform)
• d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Schöpfwerk Sarching
  Seestraße
  93092 Sarching
  f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage der begehbarerer Betontrafostation in Fertigbauweise am Schöpfwerk Sarching
  + Planung, Ausführung aller Erdarbeiten und Erstellung des Fundaments nach Vorgaben des Herstellers der Betontrafostation
  + Planung, Ausführung der kompletten Erdungsanlage des Gebäudes
  + Planung, Lieferung und betriebsfertige Montage der Mittelspannungsschaltanlage bestehend aus 4 Feldern und Trafo
  + Kabelverlegung der Mittelspannungskabel von der alten zur neuen Station
  + Anschluss der Mittelspannungszuleitung
  + Kabellieferung und Kabelverlegung des Niederspannungskabels von der neuen Station zum alten Einspeisepunkt im Schöpfwerk
  + Kabelmontage und Inbetriebsetzung der Niederspannungsversorgung des Schöpfwerks
  + Demontage und Entsorgung der Mittelspannungskabel zwischen Schöpfwerk und neuer Trafostation
  + Lieferung der erforderlichen Ersatzteile spätestens vor Umbau der Anlage
  + Liefern, betriebsfertige Montage, vorhalten und betreiben einer geeigneten Netzersatzanlage für die jeweilige Dauer des Umbaus.
  + Überprüfung, Messung des bestehenden Schutzpotenzialausgleichs
  + Demontage und Entsorgung der alten elektrotechnischen Einrichtungen im Mittelspannungsschalt-raum einschließlich Kabel und Schaltanlagen, die Rückbaumaßnahmen sind mit dem AG vorher abzustimmen
  + Schulung des Bedien- und Betriebspersonals
  + Erstellung von Dokumentation
  g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage Sicherstellung der Energieversorgung für das Schöpfwerk Sarching
  Zweck des Auftrags Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage mit neuer begehbarer Betontrafostation in Fertigbauweise
  h) Losweise Vergabe Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 28.03.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 17.12.2025 j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) Mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=754167 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Andere Maßnahme

Nach Registrierung auf der Plattform der e-Vergabe erhält der Bewerber Zugang zu den Vergabeunterlagen

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist. Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

nachgefordert. o) Ablauf der Angebots- und der Bindefrist Ablauf der Angebotsfrist 13.03.2025 - 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist 27.03.2025 p) Angebote sind einzureichen elektronisch via https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=754167 q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch (gilt auch für Rückfragen und Schriftverkehr) r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien

Preis: 80%
Technischer Wert: 20%
Technischer Wert unterteilt in:
Bauablaufplan: 10%
Fertigstellung und IBN: 10%
Das Zuschlagskriterium Technischer Wert wird zu 20% gewichtet.
Die Wichtung verteilt sich gleichmäßig zwischen dem Unterkriterium Bauablauf und Fertigstellung und IBN.
Unterkriterium: Bauablauf plan 10%
Beim Unterkriterium "Bauablaufplan" werden die Punkte wie folgt vergeben:
Für die Wertung des Unterkriteriums muss ein in einem Gantt-Diagramm dargestellter Bauablaufplan wie in der Anlage zur LB unter Einbindung der Meilensteine der BAP, vorgelegt werden.
Folgende Merkmale sind beim Bauablaufplan zu beachten:
1. Es wurde nur der Bauablaufplan des AG mittels Firmenstempel und Unterschrift
bestätigt.
2. Ein selbst gefertigter Bauablaufplan als Gantt-Diagramm enthält mindestens die
vom AG vorgegebene Termine aus der BVB und dem Bauzeitenplan.
3. Der Bauablaufplan enthält mindestens zusätzliche, zu den bereits vom AG genannten
Terminen, terminliche Angaben zur Einreichung und Erstellung der
Ausführungsunterlagen, Lieferung und Montage der einzelnen Baugruppen,
Werksabnahmen und zur Inbetriebsetzung.
4. Die Bestellzeitpunkte und Lieferzeiten der kritischen Materialien/Bauteile wurden im
Bauablaufplan aufgenommen. Anzugebende Materialien/Bauteile sind hierbei
mindestens: die Mittelspannungsschaltanlage mit Zubehör und zusätzlicher,
kompletter Ersatzanlage.
5. Die Anzahl sowie die Funktionsbezeichnung der Personen für die Abwicklung werden
für jeden einzelnen Prozess im Bauablaufplan benannt.
Punktevergabe:
0 Punkte: es wurde nur Merkmal 1 erfüllt und es wird eine gerade ausreichende Ausführung
der Leistungen erwartet.
2,5 Punkte: Merkmal 1 und 2 werden erfüllt und der Bauablaufplan lässt eine etwas bessere
als ausreichenden Ausführung der Leistungen erwarten.
5 Punkte: Merkmal 1, 2 und eins der Merkmale 3, 4 oder 5 wird erfüllt. Der Bauablaufplan
lässt zudem eine befriedigende Erfüllung der Leistungen erwarten.
7,5 Punkte: Merkmal 1, 2, 3 und eins der Merkmale 4 oder 5 wird erfüllt. Der Bauablaufplan
lässt zudem eine gute Erfüllung der Leistungen erwarten.
10 Punkte: Alle Merkmale (1, 2, 3, 4 und 5) werden erfüllt und der Bauablaufplan lässt eine
sehr gute Erfüllung der Leistungen erwarten.
Wegen der Eilbedürftigkeit, ist es wichtig, dass der Umbau bis 17.12.2025 abgeschlossen ist.
Punktevergabe:
10 Punkte: Fertigstellung und IBN verbindlich bis 22.10.2025
7,5 Punkte: Fertigstellung und IBN verbindlich bis 05.11.2025
5 Punkte: Fertigstellung und IBN verbindlich bis 20.11.2025
2,5 Punkte: Fertigstellung und IBN verbindlich bis 03.12.2025
0 Punkte: Fertigstellung und IBN verbindlich bis 17.12.2025

t) Geforderte Sicherheiten Für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme verlangt, für die Gewährleistung 3 v.H. der Auftragssumme.
Weiteres siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlungen werden nach den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB), den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB/E-W) und der VOB/B geleistet.
Für Abschlagszahlungen nach § 16(1) Nr. 1 Satz 3 VOB/B werden entsprechende Abschlagszahlungsbürgschaften nach ZVB/W als Sicherheit gefordert.
v) Rechtsform der / Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich / ggf. geforderte Eignungsnachweise im Internet unter „WSV.de“ (Aktuelles/VOB-Vergabebekanntmachung) sowie auf der e-Vergabeplattform zur Verfügung.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Seinen Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zuvergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen.
+
Nachweis, dass alle gleichartigen, durch die Fachstelle Maschinenwesen Süd (FMS) beauftragten und abgenommenen Leistungen in den letzten fünf Geschäftsjahren zufriedenstellend mit vollständiger Dokumentation ausgeführt wurden.
+
Sollten für die FMS bisher noch keine solchen Leistungen erbracht worden sein, sind mindestens 3 Nachweise zu zufriedenstellend mit vollständiger Bestandsplan Dokumentation ausgeführten Leistungen durch Bescheinigungen anderer Auftraggeber aus den letzten 3 Geschäftsjahren zu erbringe
+
Die Eigenerklärung zur Eignung der Nachunternehmen ist ebenfalls den Angebotsunterlagen beizufügen.
+
Nachweis, dass der Bieter / die Bietergemeinschaft über ausreichend ausgebildetes Personal für die Ausführung von Betonarbeiten (SIVV-Schein) verfügt.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
Dezernat U20 - Nachprüfungsstelle -
Probsthof 51
53121 Bonn
Telefax: 0228/7090-9010
E-Mail: gdws@wsv.bund.de
PDF XML XVergabe GUID: ef21af3a-a70e-4940-8a85-3c7512a514e7 Link zu dieser Bekanntmachung: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=754167&cookieCheck Seitenfunktionen App-Session-Id: 827b88a1-3ccb-4686-a45b-9abac67cdf11 Sitzung erneuern

Die e-Vergabe nutzt zum Speichern von Onlineaktivitäten und Informationen Sitzungs-IDs (auch Session-IDs genannt), die in der Regel in Cookies gespeichert werden. Diese sind erforderlich zur zusammenhängenden Kommunikation zwischen Webbrowser und Webserver. Durch Anklicken der Schaltfläche wird Ihre aktuelle Sitzung beendet, die Verbindungsdaten dieser Sitzung werden gelöscht und es wird eine neue Sitzung eröffnet. Alternativ wird Ihre Sitzung nach einstündiger Inaktivität automatisch beendet.

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Германия