Construction work for kindergarten buildings (оригинал извещения) (Германия - Тендер #41582558)

H92 - Bau H92 Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte und 6 Wohneinheiten Baustelleneinrichtung

Neubau einer teilunterkellerten dreigeschossigen Kindertagesstätte mit einer vier-gruppigen Kinderkrippe, eines 2-gruppigen

Kindergartens sowie sechs Wohneinheiten im zweiten Obergeschoss.

Das Gebäude wird auf einer elastisch gebetteten Stahlbetonbodenplatte gegründet. Zur Abfangung der Außenwand wird beim

Gebäuderücksprung ein Einzelfundament erforderlich.

Aufgrund des anstehenden Grundwassers ist die Teilunterkellerung in wasserdichter Bauweise auszubilden.

Weiter ist durch den hochstehenden Grundwasserstand während der Errichtung des Untergeschosses ein wasserdichter

Baugrubenverbau (Spundwandverbau) erforderlich. Weiter ist für die Obergeschosse ein Erschließungskern in STB-Massivbauweise

geplant. Treppen werden in Stahlbetonfertigteilen gefertigt. In den Obergeschossen ist das Gebäude als Holzbau mit

Brettsperrholzkonstruktion in Sichtqualität geplant. Für die Baumaßnahme ist eine Baustelleneinrichtung einzurichten, während der

gesamten Bauzeit zu unterhalten und am Ende der Bauzeit rückzubauen.

Pollnstraße 5a+5b in 85221 Dachau

Ausführung der Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung:

- Sicherung Baustellenzufahrt

- ca. 250 m Bauzaun

- Bauleitungscontainer

- Sanitärcontainer (incl. Betrieb)

- Baukran inkl. Vorhaltezeit von ca. 19 Monaten

- Baustromversorgung vor- und unterhalten

- Baubeleuchtung vor- und unterhalten

Für die Baumaßnahme ist eine Baustelleneinrichtung einzurichten, während der gesamten Bauzeit zu

unterhalten und am Ende der Bauzeit rückzubauen. Die Baustelleneinrichtung ist bis zum Baubeginn der

Bauhauptarbeiten voraussichtlich Herbst 2023 innerhalb von vier Wochen herzustellen, während der

gesamten Bauzeit zu unterhalten.

Die Baustelleneinrichtung findet unter beengten Verhältnissen statt. Nach Angabe der Bauleitung sind

Umbaumaßnamen der Baustelleneinrichtung, wie Umsetzen von Baustellen- und Sanitärcontainer

erforderlich.

Die Baustelleneinrichtung ist nach Fertigstellung des Gebäudes umgehend nach Absprache mit der

Bauleitung rückzubauen.

Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, mit Erfolg ausgeführt

haben.

Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen:

Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A, insbesondere:

1. Angaben zur Eintragung in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Bieters,

2. Angaben, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt,

3. Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Die Eignung für die zu vergebende Leistung ist von Bietern ohne Präqualifikation durch eine Eigenerklärung (Formblatt 124 Eigenerklärung zur

Eignung) bzw. die Einheitliche Europäische Eigenerklärung nachzuweisen.

Sofern der Bieter in die engere Wahl kommt, sind auf Verlangen des Auftraggebers entsprechende Nachweise vorzulegen.

1. Angaben zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren,

2. Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation,

3. Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.

Sofern der Bieter in die engere Wahl kommt, sind auf Verlangen des Auftraggebers entsprechende Nachweise vorzulegen.

1. Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind: Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Jahren,

2. Angaben zu Arbeitskräften: Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Sofern der Bieter in die engere Wahl kommt, sind auf Verlangen des Auftraggebers entsprechende Nachweise vorzulegen.

Zahlungen gem. § 16 VOB/B.

Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Mitglieds der Bietergemeinschaft für die Gesamtbaumaßnahme werden

zugelassen.

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn

Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum

Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder

zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des

Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.