Installation d"une centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment Annexe Nef A sur le site des Chantiers Navals (Франция - Тендер #70001945)

13 - La Ciotat Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 19/02/2026 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2604-2605 La Ciotat Shipyards Installation d"une centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment Annexe Nef A sur le site des Chantiers Navals 13 - La Ciotat Limite de réponse : 19/02/2026 Descriptif Source : Section I : Identification de l"acheteur
Nom complet de l"acheteur : LA CIOTAT SHIPYARDS
Type de Numéro national d"identification : SIRET
N° National d"identification : 40197455500013
Ville : La Ciotat cedex
Code Postal : 13703
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d"acheteur : https://www.marchesonline.com/
Identifiant interne de la consultation : 575_ANA
Intégralité des documents sur le profil d"acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Anthony LINTILHAC
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l"activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Les informations figurant sur le Kbis (avec mention du capital).
- Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l"ensemble des indications permettant d"identifier le candidat ou l"ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.
- Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La remise d’un DC1 complété sur ce point ou d’un DUME vaudra remise d’une déclaration sur l’honneur.
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - L"attestation d"assurance responsabilité civile professionnelle.
- La déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) avec la déclaration du chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires correspondant aux prestations auxquelles se réfère le contrat, réalisées au cours des 3 dernières années.
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Références professionnelles des 5 dernières années précisant la nature exacte des travaux, le lieu d"intervention, le maître d"ouvrage, le montant des travaux exécutés et l"année de réalisation.
- Les certificats de qualifications professionnelles délivrés par un organisme reconnu : l"entreprise doit être certifiée QUALIPV ou OPQIBI pour l"installation photovoltaïque. L"entreprise doit tous les certificats de conformité et de réception Consuel.
Technique d"achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 19 février 2026 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d"attribution sans négociation : Oui
L"acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Installation d"une centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment Annexe Nef A sur le site des Chantiers Navals de La Ciotat
Code CPV principal
Descripteur principal : 09331200
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux d"installation d"une centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment Annexe Nef A (96 modules photovoltaïques).
Mots descripteurs : Photovoltaïque ,
Lieu principal d"exécution du marché : Site des Chantiers Navals de La Ciotat
Durée du marché (en mois) : 3
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :Visites : Le 28 janvier 2026 à 10h00 et le 4 février 2026 à 10h00.
Inscription obligatoire (cf. art. 2.8 du RC).
Autres informations complémentaires : La procédure mise en oeuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation.
Le pouvoir adjudicateur pouvant en toute hypothèse décider d"attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Les prestations suivantes devront obligatoirement être réalisées par le titulaire du marché ou l"un des membres du groupement et ne pourront en aucun cas faire l"objet de sous-traitance : Pose de l"installation photovoltaïque.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en oeuvre, de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales.
En cas de constitution d"un groupement, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d"un groupement conjoint, où le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.
Pas de possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d"un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
La proposition de variante n’est pas autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l"attributaire du marché, en application de l"article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d"un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.
Possibilité de marchés de prestations similaires : installation d"une centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment Moyens (toiture terrasse également) - dans la limite de 50 kEuros.
Pour le choix de l"offre, les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein d"un dossier "Offre" :
* Un projet de marché comprenant :
- Un cadre d"acte d"engagement valant CCAP dûment complété pour valoir offre de prix.
- Le cas échéant, la ou les déclarations de sous-traitance des sous-traitants amenés à intervenir pour l"exécution des prestations.
- La Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) remplie.
* Un mémoire justificatif des dispositions que l"entrepreneur se propose d"adopter pour l"exécution des travaux. Ce document (limité à 20 pages hors CV sous peine de pénalités de points) comprendra :
- Les éléments de présentation de l"entreprise, des moyens humains et matériels qui seront mis en oeuvre pour réaliser le chantier concerné, les CV et qualifications des personnels et encadrements devant intervenir sur le chantier - Présentation de l"organisation qualité/sécurité/environnement de l"entreprise.
- Présentation de la méthodologie et du mode opératoire, ainsi que les modalités d"essais prévues.
- Présentation des mesures pour réduire les nuisances (bruit, poussières…), pour apporter une protection aux environnants (travailleurs, yachts…), et mesures concernant l"hygiène, la santé, la sécurité et la protection de l"environnement.
- Présentation des installations de chantier.
- Nature et montant des prestations que le candidat envisage de sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu"il se propose de présenter à l"agrément et à l"acceptation du maître d"ouvrage.
- Référence et provenance des principales fournitures et fournisseurs pressentis.
- Programme d"exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire le phasage et la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier.
Critères de jugement des offres :
Prix : 40%
Valeur technique : 50%
Délais : 10%
Date d"envoi du présent avis : 15/01/2026 Recevoir des avis similaires DCE réponse en ligne Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Ville de Rognonas Travaux d"extension du gymnase - création d"un local de stockage attenant - LOT No 2 COUVERTURE CHARPENTE METALLIQUES (suite à procédure sans suite) AO : AO-2552-3345 13 - La Ciotat Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 20/12/2025 Limite de réponse : 19/01/2026 Métropole d"Aix Marseille Provence Réhabilitation complète de la « Consigne à images » maison des projets - Bâtiment inscrit au titre des monuments historiques 3 quai du Port, 13002 Marseille. AO : AO-2547-0529 13 - La Ciotat Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 09/11/2025 Limite de réponse : 16/01/2026 Avis du même domaine d’activité Voir tout CC du Territoire Nord Picardie Travaux de réhabilitation du gymnase à Bernaville. AO : AO-2604-2304 13 - La Ciotat Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 16/02/2026 Ville de Brissac Loire Aubance Travaux de réparation de la toiture du complexe sportif du Marin AO : AO-2604-2094 13 - La Ciotat Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 15/01/2026 Limite de réponse : 12/02/2026 Fédération Française de Rugby Achat - rénovation / réhabilitation de la charpente couverture du terrain synthétique couvert du CNR Marcoussis AO : AO-2604-2091 13 - La Ciotat Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 15/01/2026 Limite de réponse : 30/01/2026 Avis à Proximité Voir tout VILOGIA SA D HLM Travaux de second oeuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier, aux 1 rue Porte Baussenque, 2 rue Puits Baussenque et 28 montée des Accoules (2e) AO : AO-2604-2608 13 - La Ciotat Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 26/02/2026 Ville de Tarascon LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES ECOLES PUBLIQUE ET L"ACCEUIL COLLECTIF DE MINEURS. AO : AO-2604-2402 13 - La Ciotat Services Procédure adaptée Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 10/02/2026 Ville de Peypin Fourniture de repas en liaison froide pour la structure de petite enfance (crèche). AO : AO-2604-2401 13 - La Ciotat Services Procédure adaptée Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 09/02/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 15/01/2026Décembre 2025 – Quelles sont les nouvelles orientations de la politique d’achats publics annoncées par le ministère de l’Économie et des Finances ?

Le ministère de l’Économie et des Finances a défini trois axes stratégiques pour moderniser la politique d’achats publics

Lire la suite

• Publié le 12/01/2026Modifications du Code de la commande publique – Que contiennent les décrets du 29 décembre 2025 ?

Deux décrets publiés le 29 décembre 2025 modifient le Code de la commande publique et sont entrés en vigueur pour une application au 1er janvier ou au 1er avril 2026. Ces textes font suite à une consultation menée par Bercy auprès des acheteurs publics et des opérateurs économiques.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026La vente d’un terrain communal est-elle soumise aux règles de la commande publique ?

En principe, la cession d’un bien du domaine privé d’une commune n’est pas soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence du Code de la commande publique. Le Conseil d’État a confirmé cette position dans sa décision du 8 février 1999 (n° 168043), précisant que les collectivités territoriales ne sont pas tenues d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs potentiels avant toute cession de leurs biens immobiliers.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026Quels enseignements tirer de la gestion des marchés publics du chantier de Notre-Dame de Paris ?

Le troisième rapport de la Cour des comptes de septembre 2025* sur la restauration de Notre-Dame apporte des enseignements précieux sur la gestion de marchés publics complexes. L’établissement public chargé de la restauration (EP-RNDP) a démontré qu’une organisation rigoureuse permet de concilier efficacité et respect des règles de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026En quoi le Legal Design peut-il être un outil précieux ?

Le Legal Design est une méthodologie qui transforme la manière dont sont rédigés et structurés les documents juridiques de la commande publique. L’objectif n’est pas simplement d’embellir les dossiers de consultation, mais de les rendre réellement compréhensibles et opérationnels pour tous les acteurs concernés.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si un acheteur public ne paie pas les primes d’un marché public d’assurance ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage paie par erreur le titulaire au lieu du sous-traitant ayant droit au paiement direct ? Lire la suite
• Publié le 22/12/2025Comment utiliser l’analyse du cycle de vie (ACV) dans mes marchés publics ?

Le guide du Commissariat général au développement durable détaille l’ensemble de ces modalités pratiques et vous accompagne pas à pas dans cette démarche d’achat responsable

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Comment indexer les prix dans les marchés publics de restauration collective ?

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a actualisé sa fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective, avec des recommandations renforcées face à la volatilité des coûts alimentaires.

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция