Travaux de second oeuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier, aux 1 rue Porte Baussenque, 2 rue Puits Baussenque et 28 montée des Accoules (2e) (Франция - Тендер #70001944)

13 - Marseille Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 26/02/2026 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2604-2608 VILOGIA SA D HLM Travaux de second oeuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier, aux 1 rue Porte Baussenque, 2 rue Puits Baussenque et 28 montée des Accoules (2e) 13 - Marseille Limite de réponse : 26/02/2026 Descriptif Source : Identification de l"organisme qui passe le marché : Siège : Vilogia SA d"HLM - 271 Boulevard de Tournai, 59960 VILLENEUVE D"ASCQ
Territoire : Vilogia Grand Sud - 6 Allée Turcat Méry, 13008 MARSEILLE

Objet du marché : Travaux de second oeuvre portant sur 7 logements dans le quartier du Panier, aux 1 rue Porte Baussenque, 2 rue Puits Baussenque et 28 Montée des Accoules à MARSEILLE (13002)


Durée du marché : 9 mois y compris préparation de chantier et levée des réserves
OS prévisionnel : juin 2026
Nombre et consistance des lots : Lot unique second oeuvre
Procédure de passation : Procédure adaptée conformément aux dispositions des articles R2123-1 et suivants du Code de la commande publique
Modalités d"attribution : CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d"opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d"un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
DOSSIER DE CANDIDATURE : Les candidats produiront, à l"appui de leur candidature :
- Les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d"évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
- Les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la Société, dans l"hypothèse où le candidat dispose d"un extrait de l"inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature ;
- La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Une déclaration sur l"honneur attestant de la régularité des conditions d"emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d"ouvrage au regard des dispositions de l"article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l"habitation (CCH), et/ou des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles L2141-1 et suivants, L2141-7 et suivants de l"ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018, que le candidat a satisfait à l"ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
- La Fiche Candidature à compléter obligatoirement et à retourner au format excel.
Critères de sélection : CRITERES PONDERES DE JUGEMENT DES OFFRES : conformément au règlement de la consultation
- l"offre de prix (Pondération : 50 %)
- la valeur technique de l"offre (Pondération : 50%)
Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. A partir de 50% de dépendance vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve le droit de rejeter la candidature.
Date limite : Date limite de réception des offres : 2026-02-26T12:00:00
Jeudi 26 février 2026 à 12h00
Renseignements divers : EQUIPE MOE
MAITRE D’ŒUVRE : MSA ARCHITECTURE – 3 Place Paul Borde – 13790 ROUSSET
BUREAU DE CONTROLE : ALPES CONTRÔLE
COORDONNATEUR SPS : QUALICONSULT
INSERTION PROFESSIONNELLE : L"exécution du marché comprend une action d"insertion professionnelle des personnes à la recherche d"un emploi, habitant en zone urbaine sensible.
DOSSIER DE CONSULTATION : Consultable et téléchargeable gratuitement à partir du site www.vilogia.fr, Espace Fournisseur, Rubrique Nos appels d"offres.
Adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_iI5aAossUJ
Date d"envoi de l"avis à l"organisme de publication : 15/01/2026 Recevoir des avis similaires DCE réponse en ligne Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Ville d"Aix-en-Provence Marché public de travaux de réhabilitation de la bibliothèque Méjanes de la ville d"Aix en Provence - Relance du LOT 9 après déclaration sans suite. AO : AO-2603-0378 13 - Marseille Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 07/01/2026 Limite de réponse : 27/01/2026 Ville de Rousset Entretien et Maintenance des sols sportifs de la commune de Rousset. AO : AO-2602-0567 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 31/12/2025 Limite de réponse : 02/02/2026 Ville de Fos sur Mer Entretien des pelouses des terrains de sports, de la piste d"athlétisme du complexe Parsemain et des terrains de padel de la ville de Fos-sur-Mer en 4 lots. AO : AO-2601-1873 13 - Marseille Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 09/02/2026 Avis du même domaine d’activité Voir tout Ville de Faverges-Seythenex Salle Omnisport Refection Du Sol Sportif De La Grande Salle. AO : AO-2604-2480 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 28/01/2026 CROUS de Nice Toulon Réfection Des Sols Et Des Chambres Froides De La Cuisine Du Restaurant Universitaire Le Coudon - La Garde. AO : AO-2604-2296 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 12/02/2026 Assemblia Réhabilitation intérieure et thermique de 112 logements du 17 au 31 rue Tourette AO : AO-2604-2269 13 - Marseille Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 13/02/2026 Avis à Proximité Voir tout La Ciotat Shipyards Installation d"une centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment Annexe Nef A sur le site des Chantiers Navals AO : AO-2604-2605 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 19/02/2026 Ville de Tarascon LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES ECOLES PUBLIQUE ET L"ACCEUIL COLLECTIF DE MINEURS. AO : AO-2604-2402 13 - Marseille Services Procédure adaptée Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 10/02/2026 Ville de Peypin Fourniture de repas en liaison froide pour la structure de petite enfance (crèche). AO : AO-2604-2401 13 - Marseille Services Procédure adaptée Mise en ligne : 16/01/2026 Limite de réponse : 09/02/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 15/01/2026Décembre 2025 – Quelles sont les nouvelles orientations de la politique d’achats publics annoncées par le ministère de l’Économie et des Finances ?

Le ministère de l’Économie et des Finances a défini trois axes stratégiques pour moderniser la politique d’achats publics

Lire la suite

• Publié le 12/01/2026Modifications du Code de la commande publique – Que contiennent les décrets du 29 décembre 2025 ?

Deux décrets publiés le 29 décembre 2025 modifient le Code de la commande publique et sont entrés en vigueur pour une application au 1er janvier ou au 1er avril 2026. Ces textes font suite à une consultation menée par Bercy auprès des acheteurs publics et des opérateurs économiques.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026La vente d’un terrain communal est-elle soumise aux règles de la commande publique ?

En principe, la cession d’un bien du domaine privé d’une commune n’est pas soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence du Code de la commande publique. Le Conseil d’État a confirmé cette position dans sa décision du 8 février 1999 (n° 168043), précisant que les collectivités territoriales ne sont pas tenues d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs potentiels avant toute cession de leurs biens immobiliers.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026Quels enseignements tirer de la gestion des marchés publics du chantier de Notre-Dame de Paris ?

Le troisième rapport de la Cour des comptes de septembre 2025* sur la restauration de Notre-Dame apporte des enseignements précieux sur la gestion de marchés publics complexes. L’établissement public chargé de la restauration (EP-RNDP) a démontré qu’une organisation rigoureuse permet de concilier efficacité et respect des règles de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026En quoi le Legal Design peut-il être un outil précieux ?

Le Legal Design est une méthodologie qui transforme la manière dont sont rédigés et structurés les documents juridiques de la commande publique. L’objectif n’est pas simplement d’embellir les dossiers de consultation, mais de les rendre réellement compréhensibles et opérationnels pour tous les acteurs concernés.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si un acheteur public ne paie pas les primes d’un marché public d’assurance ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage paie par erreur le titulaire au lieu du sous-traitant ayant droit au paiement direct ? Lire la suite
• Publié le 22/12/2025Comment utiliser l’analyse du cycle de vie (ACV) dans mes marchés publics ?

Le guide du Commissariat général au développement durable détaille l’ensemble de ces modalités pratiques et vous accompagne pas à pas dans cette démarche d’achat responsable

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Comment indexer les prix dans les marchés publics de restauration collective ?

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a actualisé sa fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective, avec des recommandations renforcées face à la volatilité des coûts alimentaires.

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция