Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE LOT 1 : Fondations - Gros-Oeuvre - VRD et Logistique de chantier. (Франция - Тендер #69541234)

976 - CHIRONGUI Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 10/03/2026 Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Avis n°AO-2601-2832 ALEFPA Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE LOT 1 : Fondations - Gros-Oeuvre - VRD et Logistique de chantier. 976 - CHIRONGUI Limite de réponse : 10/03/2026 Descriptif Source : WEB Avis de marché ( avis rectificatif )
Département(s) de publication :976
Annonce n° 25-139489


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : ALEFPA (976)
Forme juridique de l"acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Santé

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE
Description : La présente consultation concerne la construction d"un pôle médico-social et social à Chirongui. Elle concerne uniquement le lot n°1 : "VRD - Fondations - Gros Oeuvre - Assainissement - Logistique de chantier". Les autres lots feront l"objet de publications ultérieures.
Identifiant de la procédure : 92d2240a-d74f-498e-95db-d2d906fa7d71
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

2.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale : Village de Miréréni, Parcelles cadastrées AN622 et 751
Ville : Chirongui
Code postal : 97620
Subdivision pays (NUTS) : Mayotte ( FRY50 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Autre

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : LOT 1 : Fondations - Gros-Oeuvre - VRD et Logistique de chantier
Description : Le présent lot comprend l"ensemble des travaux préparatoires et structurants relatifs à la réalisation du terrassement, des voiries et réseaux divers (VRD), des fondations, du gros œuvre, ainsi que les moyens de logistique générale de chantier.

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale : Village de Miréréni, Parcelles cadastrées AN622 et 751
Ville : Chirongui
Code postal : 97620
Subdivision pays (NUTS) : Mayotte ( FRY50 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 86 Jour

5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l"UE
Information sur les fonds de l"Union européenne
Programme de fonds de l"Union : Fonds européen de développement régional (FEDER) (2021/2027)
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique
Objectif innovant : Les travaux, fournitures ou services faisant l"objet du marché impliquent une innovation en matière de produits.

5.1.10 Critères d"attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Le prix proposé par le candidat sera pris en compte dans l"évaluation des offres. Il fera l"objet d"une analyse comparative, selon les modalités précisées dans le règlement de consultation.
Critère :
Type : Qualité
Description : Une clause sociale d"insertion est intégrée au présent marché. L"engagement du candidat en matière d"insertion socio-professionnelle constitue un critère de notation dans l"analyse des offres. Les modalités de mise en œuvre, ainsi que les engagements attendus, sont précisés dans le règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-securises.fr

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-securises.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 10/03/2026 à 12:00
Date limite de validité de l"offre : 3 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
Informations relatives aux délais de recours : Toute personne ayant un intérêt à agir peut : former un recours gracieux auprès de l"acheteur dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée, ou former un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Mayotte dans les mêmes délais.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique :
Pas de système d"acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : ALEFPA (976)
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours : ALEFPA (976)
Organisation qui reçoit les demandes de participation : ALEFPA (976)
Organisation qui traite les offres : ALEFPA (976)

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : ALEFPA (976)
Numéro d"enregistrement : 77562407502167
Adresse postale : Quartier Mropatse Rue Madi Mdzouani
Ville : Bandrele
Code postal : 97660
Subdivision pays (NUTS) : Mayotte ( FRY50 )
Pays : France
Adresse électronique : tsaid@alefpa.fr
Téléphone : +33 692052086
Adresse internet : https://www.marches-securises.fr
Profil de l"acheteur : https://www.marches-securises.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours

Section 10 - Modification
Version de l"avis antérieur à modifier : 840309-2025
Principale raison de la modification : Correction par l"acheteur
Description : Mise a jour du siret

10.1 Modification
Identifiant de la section : ORG-0001
Description des modifications : Correction du numéro SIRET de l"acheteur.

Section 11 - Informations relatives à l"avis

11.1 Informations relatives à l"avis
Identifiant/version de l"avis : 950de166-48c0-47c3-9eae-fee3dc7555d0 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d"avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d"envoi de l"avis : 18/12/2025 à 13:35
Langues dans lesquelles l"avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d"envoi du présent avis à la publication : 18/12/2025 Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout COMMUNE DE DEMBENI CONSTRUCTION ET L"EXTENSION DE L"ÉCOLE PRIMAIRE D"ONGOJOU (T20). AO : AO-2601-0860 976 - CHIRONGUI Travaux de bâtiment Marché négocié Mise en ligne : 21/12/2025 Limite de réponse : 30/01/2026 COMMUNE DE M TSANGAMOUJI Travaux d"aménagement de la rue Antanambao. AO : AO-2552-1081 976 - CHIRONGUI Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 17/12/2025 Limite de réponse : 19/01/2026 Ville de Mamoudzou Construction du Groupe Scolaire T32 de Passamaïnty stade. AO : AO-2548-3322 976 - CHIRONGUI Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 02/01/2026 Avis du même domaine d’activité Voir tout GHT Touraine Val de Loire - CHRU de To urs - Hopital Trousseau Réhabilitation du bâtiment archives en self et salle de réunion pour le CH LOCHES. AO : AO-2601-2824 976 - CHIRONGUI Travaux de bâtiment Avis de Pré-information Mise en ligne : 27/12/2025 SOCIETE D INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS MEUSE TGV Construction d"un espace modulaire sur mesure à vocation de salon de coiffure AO : AO-2601-2823 976 - CHIRONGUI Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 15/01/2026 Seqens PARIS 20e - ALIOP 137035 - TRAVAUX DE REHABILITATION - RESTRUCTURATION DE L"AUBERGE DE JEUNESSE "LE D"ARTAGNAN. AO : AO-2601-2759 976 - CHIRONGUI Travaux de bâtiment Marché négocié Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 05/02/2026 Avis à Proximité Voir tout COMMUNE DE MAMOUDZOU Maîtrise d"oeuvre pour l"Aménagement de la façade maritime de Mamoudzou AO : AO-2601-2828 976 - CHIRONGUI Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Marché négocié Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 24/03/2026 ALEFPA Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE LOT 1 : Fondations - Gros-Oeuvre - VRD et Logistique de chantier. AO : AO-2552-3710 976 - CHIRONGUI Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 10/03/2026 ALEFPA Marché public de travaux - POLE MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL ANTANA BE. LOT 3 : Parachèvements généraux. AO : AO-2552-3709 976 - CHIRONGUI Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/12/2025 Limite de réponse : 10/03/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 22/12/2025Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si un acheteur public ne paie pas les primes d’un marché public d’assurance ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage paie par erreur le titulaire au lieu du sous-traitant ayant droit au paiement direct ? Lire la suite
• Publié le 22/12/2025Comment utiliser l’analyse du cycle de vie (ACV) dans mes marchés publics ?

Le guide du Commissariat général au développement durable détaille l’ensemble de ces modalités pratiques et vous accompagne pas à pas dans cette démarche d’achat responsable

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Comment indexer les prix dans les marchés publics de restauration collective ?

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a actualisé sa fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective, avec des recommandations renforcées face à la volatilité des coûts alimentaires.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les nouvelles obligations en matière d’efficacité énergétique pour les acheteurs publics ?

Cette ordonnance introduit des obligations renforcées pour les acheteurs publics et modifie le Code de la commande publique

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les conséquences d’un DG établi sans réserve lorsque le maître d’ouvrage avait connaissance de désordres ?

Un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2025 (Société Travaux du Midi, req. n° 496667) vient préciser la portée du caractère définitif du décompte général (DG) prévu par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Cette décision rappelle l’importance cruciale de la vigilance lors de l’établissement du DG.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025MAPA de montants élevés : faut-il créer une commission d’examen des offres ?

Bien que le Code de la commande publique n’impose pas la création d’une commission pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), cette pratique est de plus en plus encouragée par les chambres régionales des comptes, notamment pour les marchés de montants significatifs.

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025Que contient le « kit achats durables » ?

Dans le but d’accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations environnementales, l’OECP (Observatoire Economique de la Commande Publique) vient de concocter un « kit achats durables ».

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025L’Union européenne peut-elle exclure certains pays de ses marchés publics ?

L’UE a activé pour la première fois son instrument sur les marchés publics internationaux (IMPI) pour exclure la Chine des marchés publics de dispositifs médicaux depuis le 30 juin 2025

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция