Fourniture et mise en place d"un système d"extinction des feux d"incendie dans les TGBT des chantiers navals (Франция - Тендер #68730453)

13 - La Ciotat Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 19/12/2025 Services Procédure adaptée Avis n°AO-2549-0055 La Ciotat Shipyards Fourniture et mise en place d"un système d"extinction des feux d"incendie dans les TGBT des chantiers navals 13 - La Ciotat Limite de réponse : 19/12/2025 Descriptif Source : Section I : Identification de l"acheteur
Nom complet de l"acheteur : LA CIOTAT SHIPYARDS
Type de Numéro national d"identification : SIRET
N° National d"identification : 40197455500013
Ville : La Ciotat cedex
Code Postal : 13703
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d"acheteur : https://marchesonline.achatpublic.com/
Identifiant interne de la consultation : Extinction Incendie
Intégralité des documents sur le profil d"acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Rubin MUKAM
Adresse mail du contact : e.varriot@laciotat-shipyards.com
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l"activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Les informations figurant sur le Kbis
L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : La déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) avec la déclaration du chiffre d"affaires global et du chiffre d"affaires correspondant aux prestations auxquelles se réfère le contrat, réalisées au cours des 3 dernières années
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : ¦ Une présentation synthétique du candidat ou de l"équipe candidate (composition, certificats de qualification délivrés par un organisme reconnu, moyens matériel et humains en détaillant les diverses compétences) : 20 pages A4 maximum (hors CV),
¦ Des références sur prestations de même nature datant des 5 dernières années précisant la nature exacte des prestations, le lieu d"intervention, le maître d"ouvrage, les missions effectuées, le montant des prestations et l"année de réalisation, certificats de capacité. 2 ou 3 d"entre elles seront mises en exergue en rapport avec l"objet de la présente consultation.
Les références professionnelles, agréments et capacité technique en relation avec les prestations concernées, peuvent être justifiés par tout moyen (qualifications, certificats de capacité, attestations de bonne fin de prestations similaires, …), CV des principaux intervenants, …
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur s"il est objectivement dans l"impossibilité de produire l"un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d"un autre intervenant quel qu"il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées aux 2/ et 3/ ci-dessus. Il devra également justifier qu"il disposera des capacités de cet intervenant pour l"exécution du marché. En ce cas, il pourra produire une attestation du sous-traitant actant de son engagement à intervenir en cas d"attribution du marché, selon les modalités fixées à l"article 6.3.
Technique d"achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 19 décembre 2025 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d"attribution sans négociation : Oui
L"acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : MARCHE DE FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’EXTINCTION DES FEUX D’INCENDIE DANS LES TGBT DES CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT
Code CPV principal
Descripteur principal : 35111500
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet : La fourniture et la mise en place d"un système d"extinction des feux d"incendie dans les TGBT.
Nature et étendue des prestations : EXTINCTION GAZ DES TGBT DES POSTES HT/BT P1-P5, P4, P9 ET P14
Mots descripteurs : Sécurité incendie , Transformateur ,
Lieu principal d"exécution du marché : Chantiers Navals de La Ciotat
Durée du marché (en mois) : 6
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère : 175000 euros
offre la plus chère : 225000 euros
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :Visite obligatoire le 09/12/2025 à 14h00.
Inscription impérative préalable auprès de Mme Élodie VARRIOT :
e.varriot@laciotat-shipyards.com; pour l’autorisation d’accès.
RDV : La Ciotat Shipyards, Bâtiment Service Exploitation, 1er étage.
Autres informations complémentaires : La durée du marché et les délais d"exécution figurent à l"acte d"engagement. À titre indicatif, les prestations débuteront en mars 2026. Le marché n’est pas reconductible ni réservé. Il est unique, sans allotissement. Les prestations « système intégré de détection et mise en service » devront obligatoirement être réalisées par le titulaire ou un membre du groupement, sans possibilité de sous-traitance. Le marché pourra être conclu avec une entreprise unique ou un groupement. En cas de groupement ne présentant pas la forme conjointe lors de la remise de l’offre, le pouvoir adjudicateur pourra exiger cette forme pour l’attribution. Un candidat ne peut présenter plusieurs offres en individuel et en groupement, ou dans plusieurs groupements. Chaque candidat ou membre du groupement doit fournir un dossier de candidature comprenant : une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) identifiant le candidat ou le groupement, non obligatoirement signée. En cas d’attribution à un groupement, le mandataire devra produire un document d’habilitation signé par les cotraitants. Le dépôt de la candidature vaut engagement à signer ultérieurement l"acte d"engagement, tout refus de signature pouvant entraîner une action en responsabilité. Une déclaration sur l’honneur attestant ne pas relever d’une interdiction de soumissionner (articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du CCP) et être en règle concernant l’emploi des travailleurs handicapés (articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail). Le DC1 complété ou le DUME vaut déclaration sur l’honneur. Elle sera signée uniquement par l’attributaire. Les candidats doivent informer sans délai l’acheteur de tout changement de situation. Les pièces relatives aux capacités doivent également être fournies : extrait Kbis, attestation d’assurance RC professionnelle en cours de validité ; déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) incluant le CA global et celui afférent aux prestations des trois dernières années, ou document équivalent ; présentation synthétique du candidat ou de l’équipe (composition, qualifications, moyens humains et matériels) limitée à 20 pages hors CV ; références de prestations similaires des cinq dernières années précisant nature, lieu, maître d’ouvrage, missions, montant, année ; qualifications, certificats de capacité, attestations de bonne fin, CV des intervenants. La visite des lieux est obligatoire : elle est prévue le 09/12/2025 à 14h00. L’inscription est obligatoire auprès de Mme Élodie VARRIOT e.varriot@laciotat-shipyards.com ; pour obtenir l’autorisation d’accès. Le rendez-vous est fixé à La Ciotat Shipyards, Bâtiment Service Exploitation, 1er étage. À l’issue de la visite, un registre devra être signé sur site ; aucune attestation de visite ne sera délivrée.
Date d"envoi du présent avis : 21/11/2025 Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Ville d"Aubagne MAINTENANCE ETENDUE PREVENTIVE & CORRECTIVE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE SSI, DE DESENFUMAGE ET DE LUTTE CONTRE L"INCENDIE DES BÂTIMENTS DE LA COMMUNE D"AUBAGNE AO : AO-2548-3505 13 - La Ciotat Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 22/12/2025 Hôpitaux des Portes de Camargue Maintenance matériel logistique. AO : AO-2547-2508 13 - La Ciotat Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 14/11/2025 Limite de réponse : 12/12/2025 Département des Bouches du Rhône Prestations de maintenance préventive et corrective de nettoyeurs haute pression de marque NILFISK AO : AO-2546-1546 13 - La Ciotat Services Procédure adaptée Mise en ligne : 05/11/2025 Limite de réponse : 28/11/2025 Avis du même domaine d’activité Voir tout SAINT-ETIENNE METROPOLE Fourniture et installation d"un pont bascule au quai de transfert des Brunandières AO : AO-2549-0050 13 - La Ciotat Fournitures Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 19/12/2025 Loire Forez Agglomération Fourniture d"équipements pastoraux destinés à la mise en place de parcs de pâturage mobiles électrifiés pour les bovins et les ovins AO : AO-2549-0037 13 - La Ciotat Fournitures Procédure adaptée Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 17/12/2025 Limoges Métropole FOURNITURE DE MATERIEL DE MARQUE ROCKWELL AUTOMATION ET PRESTATIONS ASSOCIEES POUR LE SERVICE DE L"EAU DE LIMOGES METROPOLE - Relance de la procédure no2025-M153 déclarée sans suite. AO : AO-2548-3675 13 - La Ciotat Services Procédure adaptée Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 11/12/2025 Avis à Proximité Voir tout AEROPORT MARSEILLE PROVENCE Réalisation d"enquêtes auprès des passagers au départ de l"Aéroport Marseille Provence AO : AO-2549-0012 13 - La Ciotat Services Procédure adaptée Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 19/12/2025 Lycée Vauvenargues ACQUISITION D"EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE BUREAU, D"EQUIPEMENTS DE RESEAU ET LICENCES DIVERSES. AO : AO-2548-3578 13 - La Ciotat Services Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 09/01/2026 ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers) MARCHÉ D"EXPLOITATION ET DE GESTION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE DE L"ENSOSP ET DE SES SATELLITES. AO : AO-2548-3577 13 - La Ciotat Services Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 22/11/2025 Limite de réponse : 24/12/2025 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 21/10/2025Comment utiliser correctement les critères liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le choix des offres ?

Le Code de la commande publique autorise l’intégration de critères de performance en matière sociale et environnementale de l’entreprise parmi les critères de sélection des offres. Toutefois, ces critères doivent notamment impérativement respecter les principes fondamentaux de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

Lire la suite

• Publié le 21/10/2025Protocole transactionnel, retard de paiement et intérêts moratoires : comment articuler ce triptyque ?

Un temps supplémentaire doit être laissé aux candidats en cas de modification substantielle du DCE. En cas de non-respect de cette obligation, l’annulation de la procédure ne s’appliquera qu’au lot concerné par la modification.

Lire la suite

• Publié le 21/10/2025Que contient le rapport d’activité 2024 de la DAJ concernant la commande publique ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 29/09/2025Septembre 2025 – où en sont les délais de paiement ?

Le 8 juillet 2025, la commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique (et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française) a remis ses conclusions. Son rapport de 400 pages dresse un état des lieux critique de la commande publique et formule 67 propositions pour en améliorer l’efficacité.

Lire la suite

• Publié le 29/09/2025Quelles sont les conclusions de la commission d’enquête du Sénat sur l’état et le coût de la commande publique ?

Le 8 juillet 2025, la commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique (et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française) a remis ses conclusions. Son rapport de 400 pages dresse un état des lieux critique de la commande publique et formule 67 propositions pour en améliorer l’efficacité.

Lire la suite

• Publié le 08/09/2025Quelles sont les recommandations de l’OCDE en matière de verdissement des marchés ?

L’OCDE pose les questions de l’évolution des rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la définition des politiques de marchés publics environnementaux. Selon elle, il est essentiel de renforcer de renforcer la fonction achat comme fonction stratégique pour répondre aux enjeux du développement durable.

Lire la suite

• Publié le 14/08/2025Règlement « zéro net » – quels sont les produits de technologie « zéro net » ?

N’oubliez pas d’insérer systématiquement une clause de révision dans les marchés, d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, dont la réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, aux prix impactés par les cours mondiaux.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Quid d’un marché public sans clause de révision des prix ?

N’oubliez pas d’insérer systématiquement une clause de révision dans les marchés, d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, dont la réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, aux prix impactés par les cours mondiaux.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Comment mettre en œuvre un achat public local et responsable ?

Le guide publié par l’Observatoire de l’éthique publique, paru en juin 2025, propose un éventail de solutions concrètes et d’outils pour mettre en place une démarche d’achat local et responsable dans toutes les collectivités.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Quid du guide de la relation assurantielle millésimé 2025 ?

L’OECP publie un guide intitulé « Guide marchés publics d’assurance des collectivités territoriales et de leurs groupements »

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция