Construction de 5 logements collectifs et 3 maisons de Ville (Франция - Тендер #54588182)

94 - Vincennes Mise en ligne : 07/06/2024 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2424-4069 VINCEM - SEM de la Ville de Vincennes Construction de 5 logements collectifs et 3 maisons de Ville 94 - Vincennes Descriptif Source : Identification de l"organisme qui passe le marché : M Jean-Paul Brunetti, Directeur, Vincem, 2 rue de l"Eglise, 94300 Vincennes


Objet du marché : Travaux de construction neuve pour la réalisation d"un bâtiment collectif de 5 logements collectifs et 3 maisons de Ville, aux 30-32 rue du Lieutenant Quennehen, à Vincennes (94300).

Durée du marché : Durée des travaux:
16 mois, phase préparation comprise.
Nombre et consistance des lots : Marché unique de travaux, TCE.
Procédure de passation : La consultation est passée dans le cadre de la procédure adaptée avec négociation, conformément aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-7 du Code de la commande publique.
Modalités d"attribution : Marché unique.
Délai de validité des offres: 180 jours.
Forme de groupement: consulter le Règlement de la consultation joint au présent avis.
Critères de sélection : Valeur technique : 60 %
- Références professionnelles et qualifications de l"entreprise 15%
- Indications sur la compréhension des enjeux et contraintes du chantier, adéquation et cohérence du planning d"exécution et du phasage, organisation de chantier 15 %,
- Adéquation des moyens humains et techniques réellement affectés au chantier, présentation des modes opératoires, sous-traitance envisagée, ainsi qu"une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer l"hygiène et la sécurité sur et aux abords du chantier 15 %,
- Les mesures prises visant à la protection de l"environnement notamment dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l"élimination des déchets conformément à la réglementation en vigueur 15 %.
Prix : 40 %
Economie du projet, cohérence du coût total avec l"objet du marché et optimisation des coûts
Note du candidat = 40 x (prix proposeé le plus faible / prix proposé du candidat).
Renseignements divers : Pour tout renseignement d"ordre technique ou général: M. Jean-Paul BRUNETTI, Directeur général délégué, 2 rue de l"Eglise, 94300 VINCENNES, 01 41 93 07 46, ou Mme Meriem LABII, Responsable d"opérations.
Pour les renseignements d"ordre administratif: Mme Daridan, 2 rue de l"Eglise, 94300 VINCENNES, 01 41 93 07 46.
Tout recours contentieux lié à l"exécution des marchés sera de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Créteil situé rue Pasteur Vallery Radot 94011 CRETEIL CEDEX.
Adresse Internet du profil acheteur : https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzgzNDM4MQ%3D%3D Recevoir des avis similaires Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Seqens Construction de 66 logements et d"un local d"activités paramédicales AO : AO-2423-3379 94 - Vincennes Travaux de bâtiment Procédure Ouverte Mise en ligne : 02/06/2024 Limite de réponse : 08/07/2024 Avis du même domaine d’activité Voir tout ADEME (siège) Travaux de renforcement de plancher sur le site de l"ADEME AO : AO-2424-4036 94 - Vincennes Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 07/06/2024 Limite de réponse : 04/07/2024 ACI Assistance Conseil Ingénierie Réaménagement et mise en accessibilité de la mairie AO : AO-2424-3760 94 - Vincennes Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 07/06/2024 Limite de réponse : 21/06/2024 Pas de Calais Habitat - OPH 62 Résidentialisation des résidences Artois, Alsace et Bretagne AO : AO-2424-3636 94 - Vincennes Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 07/06/2024 Limite de réponse : 27/06/2024 Avis à Proximité Voir tout OPPIC Aménagement des abords nord du château de Vincennes. AO : AO-2424-3482 94 - Vincennes Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 07/06/2024 Limite de réponse : 01/07/2024 Ville de Choisy le Roi Travaux de réaménagement de l"aire de jeux de la crèche EFFEL AO : AO-2424-3481 94 - Vincennes Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 07/06/2024 Limite de réponse : 20/06/2024 Ville de Villiers sur Marne Maintenance et entretien des appareils élévateurs des bâtiments communaux. AO : AO-2424-3480 94 - Vincennes Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 07/06/2024 Limite de réponse : 27/06/2024 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 05/06/2024De quel pouvoir d’appréciation l’acheteur dispose-t-il pour exclure un opérateur économique d’une procédure de marché public ?

Dans un arrêt en grande chambre*, la Cour de justice se prononce sur le pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur dans l’exclusion d’un opérateur économique précédemment condamné par l’Autorité nationale de la concurrence en raison d’une infraction aux règles de concurrence.

Lire la suite

• Publié le 05/06/2024Quelle information doit-on aux candidats s’agissant de la notation des offres ?

Selon le Code de la commande publique, le marché est attribué aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

Lire la suite

• Publié le 05/06/2024L’acheteur peut-il éliminer une entreprise pour absence de qualification exigée au stade des candidatures ?

La Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon* a apporté une réponse claire à cette question : oui, l’acheteur peut éliminer une entreprise au stade des candidatures pour absence de qualification exigée.

Lire la suite

• Publié le 05/06/2024Quels sont les délais de paiement des collectivités ?

La Direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) vient de publier, en mai 2024, sur le site d’open data de Bercy

Lire la suite

• Publié le 28/02/2024Une offre qui ne satisfait pas exactement aux spécifications techniques demandées mais qui propose une solution équivalente est-elle irrégulière ?

La société « VS Scènes et Audiovisuel » a remporté un marché et conclu un contrat avec la commune du Touquet-Paris-Plage en vue de sonoriser sa salle Ravel.

Lire la suite

• Publié le 28/02/2024Peut-on exclure des marchés publics des opérateurs économiques ne satisfaisant pas à leur obligation de publication en matière de durabilité ?

L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 est venue transposer en droit français la directive européenne 2022/2464

Lire la suite

• Publié le 28/02/2024En quoi consiste le devoir de conseil du maître d’œuvre à l’égard du maître d’ouvrage en marché public de travaux?

Dans un arrêt du 10 décembre 2020, le Conseil d’Etat indique que le devoir de conseil du maître d’œuvre implique le signalement de l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage,

Lire la suite

• Publié le 14/02/2024Quels sont les seuils européens applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ?

Les règlements délégués de la Commission européenne, fixant les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour les années 2024-2025, ont été publiés au JOUE du 16 novembre 2023.

Lire la suite

• Publié le 14/02/2024Quels impacts a et aura la loi « industrie verte » en matière de commande publique ?

Quels impacts a et aura la loi « industrie verte » en matière de commande publique ?

Lire la suite

• Publié le 14/02/2024Que faire en cas de résiliation d’un marché d’assurances à l’initiative de l’assureur ?

Que faire en cas de résiliation d’un marché d’assurances à l’initiative de l’assureur ?

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция