Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции (Узбекистан - Тендер #55794624) | ||
| ||
| Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением: | ||
Страна: Узбекистан (другие тендеры и закупки Узбекистан) Организатор тендера: УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА Номер конкурса: 55794624 Дата публикации: 23-07-2024 Источник тендера: УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА |
||
До окончания осталось:
ИНН заказчика:
200555411
Наименование заказчика:
Центральная консультативно-диагностическая поликлиника №1 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан
Форма оформления:
Отбор наилучшего предложения
Метод оценки предложений:
Балльный метод
Весовой коэф. технико-квалификационной части:
70
Весовой коэф. ценовой части:
30
Порядок рассмотрения предложений участников:
В электронном виде
Задаток:
Задаток требуется
Гарантийное письмо:
Не принимает
Размер задатка:
3%
Размер авансового платежа:
30%
Метод разблокировки:
Разблокировка после заключения договора
Порядок оплаты:
Предоплата
Срок размещения:
5 дней
Дата вскрытия:
Jul 23, 2024
Срок расчета (полной оплаты):
90 банк. дней
Адрес заказчика:
Город Ташкент, Город Ташкент , г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Азимова, дом 67
Адрес доставки:
город Ташкент, Яшнаабадский район , С.Азимов 67
Назначенные языки :
Русский Узбекский
Статус:
Опубликован
Источник финансирования:
Бюджетдан ташкари маблаглар хисобидан
Дополнительная информация:
Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции
Техническое описание:
хаммасига пдф шаклида жойланг
Мин. проходной балл:
70
Количество просмотров:
25 / 434Телефон:
931710515 Особые условия-
Контакты| Ф.И.О | Должность |
|---|---|
| Ниязов Х.Б | инженер |
Конкурсная документация была утверждена закупочной комиссией с помощью ЭЦП
Квалификационные критерии| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Наличие технических, финансовых, материальных, кадровых ресурсов и других ресурсов, необходимых для исполнения договора. |
| 2 | Наличие законного права на заключение договора. |
| 3 | Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов. |
| 4 | Отсутствие процедуры банкротства. |
| 5 | Отсутствие в едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 6 | Наличие учредительных документов и правовых основ деятельности, а также свидетельства о государственной регистрации. |
| 7 | Наличие финансовой отчетности (подтвержденной внешними аудиторскими организациями или принятой налоговыми органами). |
| 8 | Наличие экологической, гигиенической сертификации, свидетельства или протоколы испытаний по калибровке, сертификаты качества, сертификаты соответствия, в том числе сертификаты соответствия требованиям безопасности, документы, подтверждающие местного производителя, паспорта товаров (работ, услуг) (исходя из характеристики товара (работы, услуги) на основании требований о наличии этих документов. |
| 9 | Документы, подтверждающие деловую репутацию участников (квалификация сотрудников, опыт работы, в том числе опыт работы в специальной деятельности). |
| 10 | Дело участников (в том числе участников, имеющих арбитражные отношения) о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по ранее заключенным договорам с нынешним заказчиком рассмотрено в суде. |
| 11 | Оригинал копии документа, подтверждающего внесения заклата или банковской гарантии (если требуется согласно документам о покупке). |
| 12 | Отсутствие конфликта интересов или аффиллированности. |
| 13 | Заявление для предотвращения появления коррупции. |
| 14 | Информация о регистрации участников и их банковских счетов в странах или территориях (оффшорных территориях), не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций в рамках льготного налогового режима. |
Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:5
Уд. вес:6.25
Подробное описание:Заявка от участника для участия в конкурсном отборе
Требуется файлPDF (Обязательное)
2. Общая информация об участнике конкурсаПо спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:5
Уд. вес:6.25
Подробное описание:Общая информация об участнике конкурса
Требуется файлPDF (Обязательное)
3. Справка о залоге 3%По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:5
Уд. вес:6.25
Подробное описание:Справка о залоге 3%
Требуется файлPDF (Обязательное)
4. Информация о наличии лицензийПо спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:5
Уд. вес:6.25
Подробное описание:Информация о наличии лицензий
Требуется файлPDF (Обязательное)
5. Гарантийное письмоПо спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:5
Уд. вес:6.25
Подробное описание:Гарантийное письмо
Требуется файлPDF (Обязательное)
6. Справка об отсутствии в списке недобросовестных поставщиков По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:5
Уд. вес:6.25
Подробное описание:Справка об отсутствии в списке недобросовестных поставщиков
Требуется файлPDF (Обязательное)
7. Сроки выполнения работПо спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:5
Уд. вес:6.25
Подробное описание:Сроки выполнения работ
Требуется файлPDF (Обязательное)
8. Справка, подтверждающая отсутствие задолженностей перед бюджетомПо спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:5
Уд. вес:6.25
Подробное описание:Справка, подтверждающая отсутствие задолженностей перед бюджетом
Требуется файлPDF (Обязательное)
9. Выписка с банка обеспечения исполнения договора в размере 50% от общей суммы договора/контрактаПо спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:20
Уд. вес:25
Подробное описание:Выписка с банка обеспечения исполнения договора в размере 50% от общей суммы договора/контракта
Требуется файлPDF (Обязательное)
10. Основные виды работ за последние два года (2022-2023гг.)По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:10
Уд. вес:12.5
Подробное описание:Основные виды работ за последние два года (2022-2023гг.)
Требуется файлPDF (Обязательное)
11. Наличие материально технической базы (документ подтверждающий наличие собственного производственного помещения / если не имеется договор аренды помещения) (копия) По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:Текстовое значение
Мин. балл:0
Метод оценки:Экспертная
Обязательность:Обязательное
Макс. балл:10
Уд. вес:12.5
Подробное описание:Наличие материально технической базы (документ подтверждающий наличие собственного производственного помещения / если не имеется договор аренды помещения) (копия)
Требуется файлPDF (Обязательное)
| № | Наименование | Требуемое значения | Мин.-Макс. балл | Обязательность | Уд. вес | Подробное описание | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заявка от участника для участия в конкурсном отборе | Текстовое значение | 0 - 5 | Обязательное | 6.25 | Заявка от участника для участия в конкурсном отборе | ||
| 2 | Общая информация об участнике конкурса | Текстовое значение | 0 - 5 | Обязательное | 6.25 | Общая информация об участнике конкурса | ||
| 3 | Справка о залоге 3% | Текстовое значение | 0 - 5 | Обязательное | 6.25 | Справка о залоге 3% | ||
| 4 | Информация о наличии лицензий | Текстовое значение | 0 - 5 | Обязательное | 6.25 | Информация о наличии лицензий | ||
| 5 | Гарантийное письмо | Текстовое значение | 0 - 5 | Обязательное | 6.25 | Гарантийное письмо | ||
| 6 | Справка об отсутствии в списке недобросовестных поставщиков | Текстовое значение | 0 - 5 | Обязательное | 6.25 | Справка об отсутствии в списке недобросовестных поставщиков | ||
| 7 | Сроки выполнения работ | Текстовое значение | 0 - 5 | Обязательное | 6.25 | Сроки выполнения работ | ||
| 8 | Справка, подтверждающая отсутствие задолженностей перед бюджетом | Текстовое значение | 0 - 5 | Обязательное | 6.25 | Справка, подтверждающая отсутствие задолженностей перед бюджетом | ||
| 9 | Выписка с банка обеспечения исполнения договора в размере 50% от общей суммы договора/контракта | Текстовое значение | 0 - 20 | Обязательное | 25 | Выписка с банка обеспечения исполнения договора в размере 50% от общей суммы договора/контракта | ||
| 10 | Основные виды работ за последние два года (2022-2023гг.) | Текстовое значение | 0 - 10 | Обязательное | 12.5 | Основные виды работ за последние два года (2022-2023гг.) | ||
| 11 | Наличие материально технической базы (документ подтверждающий наличие собственного производственного помещения / если не имеется договор аренды помещения) (копия) | Текстовое значение | 0 - 10 | Обязательное | 12.5 | Наличие материально технической базы (документ подтверждающий наличие собственного производственного помещения / если не имеется договор аренды помещения) (копия) | ||
| Общий балл |