Проведение обследования технического состояния конструкций, покрытий, перекрытий и кровли здания (Узбекистан - Тендер #52687926)

Отбор наилучшего предложения №:
24120012350374

До окончания осталось:

ИНН заказчика:

200935587

Наименование заказчика:

"O`ZSHAHARSOZLIK LITI" DM

Форма оформления:

Отбор наилучшего предложения

Метод оценки предложений:

Балльный метод

Весовой коэф. технико-квалификационной части:

60

Весовой коэф. ценовой части:

40

Порядок рассмотрения предложений участников:

В электронном виде

Задаток:

Задаток требуется

Гарантийное письмо:

Не принимает

Размер задатка:

3%

Размер авансового платежа:

30%

Метод разблокировки:

Разблокировка после заключения договора

Порядок оплаты:

Предоплата

Срок размещения:

5 дней

Дата вскрытия:

Apr 2, 2024

Срок расчета (полной оплаты):

30 банк. дней

Адрес заказчика:

Город Ташкент, Город Ташкент , ул. Наваи 18

Адрес доставки:

город Ташкент, Шайхантахурский район , г.Ташкент, ул. Навоий 18

Назначенные языки :

Русский

Статус:

Опубликован

Источник финансирования:

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Дополнительная информация:

К участию в отборе не допускаются организации, которые: - не предоставили в установленный срок необходимые документы; - не предоставили лицензии на проведение технического обследования (если законодательством РУз предусмотрено); - находятся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест, находятся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками; - находятся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - имеют задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей; - не имеют многолетний опыт работы в сфере технического обследования; - не имеют достаточного числа специалистов для проведения технического обследования; - не предоставили документы в соответствии с требованиями и формами закупочной документации.

Техническое описание:

Определение субподрядной организации на проведение обследования технического состояния конструкций, покрытий, перекрытий и кровли зданий складов на территории грузового терминала, подготовка соответствующего отчета и предоставление готовой документации Заказчику для разработки проектно-сметной документации объекта "Строительство грузового терминала в международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова" (“Ислом Каримов номидаги “Тошкент” халқаро аэропортида юк терминалини қуриш” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун юк терминали ҳудудидаги омбор биноларининг конструкциялари, қопламалари, шифтлари, томларининг техник ҳолатини текшириш, тегишли ҳисоботни тайёрлаш ва тайёр бўлган ҳужжатларни Буюртмачига топшириш бўйича субпудрат (ёрдамчи) ташкилотини танлаш)

Мин. проходной балл:

55

Количество просмотров:

27 / 616

Телефон:

712410875 Особые условия

-

Контакты Файлы для скачивания:Техническое заданиеНазвание файла: 202403264340911693.pdf Размер: 2.21 mb, Тип: PDF Скачать Проформа договора Название файла: 202403264341007245.docx Размер: 0.02 mb, Тип: DOCX Скачать Тех документацияНазвание файла: 202403264341046760.rar Размер : 10.72 mb, Тип: RAR Скачать Файлы дополнительных соглашений:

Конкурсная документация была утверждена закупочной комиссией с помощью ЭЦП

Квалификационные критерии 1. Заявка на участие в отборе наилучших предложений (форма №1)По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

5

Уд. вес:

4

Подробное описание:

Документ установленной формы

Требуется файл

подтверждающий документ (Обязательное)

2. Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лицаПо спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

5

Уд. вес:

4

Подробное описание:

Копия документа

Требуется файл

подтверждающий документ (Обязательное)

3. Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений (форма №2)По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

5

Уд. вес:

4

Подробное описание:

документ согласно форме

Требуется файл

подтверждающий документ (Обязательное)

4. Гарантийное письмо (что, участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, не наложен арест на имущества, не иметь обязательств по ранее заключенным договорам). Также, касательно предмету отбора указать, обязательства, сроки выполнения (поставки), условия оплаты и т.д.) (форма №3)По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Обязательное

Макс. балл:

15

Уд. вес:

12

Подробное описание:

Документ согласно форме с указанием условия оплаты и сроков поставки

Требуется файл

Согласно форме подтверждающий документ (Обязательное)

5. Финансовая отчетность за последние 2 года (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расчеты и пояснения) По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

10

Уд. вес:

8

Подробное описание:

согласно форме и подтверждающие документы

Требуется файл

Согласно форме и подтверждающий документ (Обязательное)

6. Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по налогам и кредитной карты №2 на основном и дополнительном счетах, а также, задолженностей по банковским кредитам (справка с ГНИ и банка)По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

5

Уд. вес:

4

Подробное описание:

Справки с банка и ГНИ

Требуется файл

подтверждающий документ (Обязательное)

7. Сведения об выполненных аналогичных работах (тех. обследование общественных зданий и сооружений) (не менее 10 зданий) (предоставить перечень, копии договоров, подтверждающих документов) (форма №5)По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

20

Уд. вес:

16

Подробное описание:

согласно форме и подтверждающие документы

Требуется файл

Согласно форме и подтверждающий документ (Обязательное)

8. Общая информация об участнике отбора и сведения о работающих сотрудниках (основных или замещающих должностях) и выписка с https:my.mehnat.uz с QR кодом (в том числе: - многолетний опыт работы в проведении технического обследования; - наличие специалистов с многолетним опытом работы; - наличие специалистов с научной степенью) (форма №6)По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

20

Уд. вес:

16

Подробное описание:

Согласно форме и подтверждающие документы

Требуется файл

Согласно форме и подтверждающий документ (Обязательное)

9. Документ подтверждающий наличие собственной аккредитованной строительной лабораторииПо спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

20

Уд. вес:

16

Подробное описание:

Подтверждающий документ

Требуется файл

подтверждающий документ (Обязательное)

10. Сведения о материально-технической базе участника отбора (форма №7)По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

10

Уд. вес:

8

Подробное описание:

Согласно форме

Требуется файл

Согласно форме (Обязательное)

11. Копия лицензии и/или соответствующего сертификата на проведение технического обследования (если законодательством РУз. не предусмотрено наличие разрешительных документов предоставить гарантийное письмо).По спецификации ЗаказчикаТребуемое значения:

Текстовое значение

Мин. балл:

0

Метод оценки:

Экспертная

Обязательность:

Предпочтительно

Макс. балл:

10

Уд. вес:

8

Подробное описание:

Копия документа или гарантийное письмо

Требуется файл

подтверждающий документ (Обязательное)

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Узбекистан