на главную страницу Национального Тендерного портала Open Nav
Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Регистрация
Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Украины


ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція (Аскорбінова кислота розчин для ін"єкцій, 50 мг/мл по 2 мл; Калію аспарагінат/Магнію аспарагінат розчин для ін"єкцій по 5 мл; Натрію аденозинтрифосфат розчин для ін"єкцій 10 мг/мл по 1 мл; Бензогексоній розчин для ін’єкцій, 25 мг/мл, по 1 мл; Брильянтовий зелений розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, 20 мл; Валеріани екстракт настойка для перорального застосування по 25 мл; Тіаміну хлорид (вітамін В1), розчин для ін"єкцій, 50 мг/мл, по 1 мл; Піридоксин (вітамін В6), розчин для ін"єкцій, 50 мг/мл, по 1 мл; Декскетопрофен розчин для ін"єкцій 25 мг/ мл по 2 мл; Дифенгідрамін, розчин для ін"єкцій, 10 мг/мл, по 1 мл; Етамзилат розчин для ін"єкцій, 125 мг/мл по 2 мл; Кеторолак розчин для ін’єкцій, 30 мг/мл, по 1 мл; Флютиказон суспензія для інгаляцій, 1 мг/мл по 2 мл; Папаверин, розчин для ін"єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл; Перекис водню, розчин, 3%, по 40 мл; Платифілін розчин для ін"єкцій, 2 мг/мл, по 1 мл; Метамізолу натрію 500 мг/мл пітофенону гідрохлориду 2 мг/мл фенпіверинію броміду 0,02 мг/мл, розчин для ін"єкцій, по 5 мл; Урапідил розчин для ін"єкцій 5 мг/мл по 5 мл; Хлоропірамін, розчин для ін"єкцій, 20 мг/мл, по 1 мл; Добутамін розчин для інфузій, 250 мг/50 мл, по 50 мл; Метамізол натрію, таблетки по 500 мг; Валідол таблетки по 60 мг; Корвалол краплі оральні розчин 25 мл (поза національний перелік основних лікарських засобів)) (Украина - Тендер #63477770)


Поделиться

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:


Страна: Украина (другие тендеры и закупки Украина)
Организатор тендера: ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН
Номер конкурса: 63477770
Дата публикации: 28-04-2025
Сумма контракта: 990 225 (Российский рубль) Цена оригинальная: 607 755 (Гривна)
Источник тендера:

Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки
Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.
.
Регистрация
Ідентифікатор закупівлі UA-2025-04-28-011947-a
ID 47d7eec05bac43e0a632c8569001caf5
Ідентифікатор плану UA-P-2025-04-28-014334-a
Очікувана вартість закупівлі 607`755.50 Гривня Зареєструйтесь та візьміть участь в аукціоні або авторизуйтеся, якщо Ви вже є Учасником Процедура закупівлі Укладена угода Dozorro Моніторинг Ви ще не берете участь в обговоренні цієї закупівлі Ви ще не берете участь у цій закупівлі Відмітити оголошення Додати у вибране Приховати Запланувати участь Увага! Умови процедури не підтверджені КЕП/ЕЦП Замовника Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Закупівельник (Проводить закупівлю)
Найменування замовника ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ"
Очікувана вартість закупівлі 607`755.50 Гривня (з ПДВ)
Процедура закупівлі Запит (ціни) пропозицій
Вид предмету закупівлі: Закупівля товарів
Закупівля оголошена 28.04.25 Подання пропозицій до 01.05.25 Залишилось 3 дні. Поспішайте взяти учаcть! Поспішайте взяти участь! Умови оплати згідно із договором
Подія Поставка товару
Тип оплати Післяплата
Розмір оплати (ВАЖЛИВО: Загальна сума умов оплати повинна бути рівна 100%) 100%
Період 30 календарні дні
Специфікація закупівлі
1) Аскорбінова кислота розчин для ін"єкцій, 50 мг/мл по 2 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33610000-9 - Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин Класифікація за INN: ascorbic acid (vit c) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1500 штука
2) Калію аспарагінат/Магнію аспарагінат розчин для ін"єкцій по 5 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33620000-2 - Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи Класифікація за INN: magnesium (different salts in combination) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5000 штука
3) Натрію аденозинтрифосфат розчин для ін"єкцій 10 мг/мл по 1 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33620000-2 - Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи Класифікація за INN: adenosine Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 150 штука
4) Бензогексоній розчин для ін’єкцій, 25 мг/мл, по 1 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33620000-2 - Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи Класифікація за INN: hexamethonium bromide Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 250 штука
5) Брильянтовий зелений розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, 20 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33630000-5 - Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату Класифікація за INN: viride nitens Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 80 штука
6) Валеріани екстракт настойка для перорального застосування по 25 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33660000-4 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань органів чуття Класифікація за INN: valerianae radix Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 900 штука
7) Тіаміну хлорид (вітамін В1), розчин для ін"єкцій, 50 мг/мл, по 1 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33610000-9 - Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин Класифікація за INN: thiamine (vit b1) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1200 штука
8) Піридоксин (вітамін В6), розчин для ін"єкцій, 50 мг/мл, по 1 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33610000-9 - Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин Класифікація за INN: pyridoxine (vit b6) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 700 штука
9) Декскетопрофен розчин для ін"єкцій 25 мг/ мл по 2 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33630000-5 - Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату Класифікація за INN: dexketoprofen Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 штука
10) Дифенгідрамін, розчин для ін"єкцій, 10 мг/мл, по 1 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33670000-7 - Лікарські засоби для лікування хвороб дихальної системи Класифікація за INN: diphenhydramine Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену статтею 231 Господарського Кодексу України та цим Договором. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товарів Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісного Товару, або товарів, що не відповідають Специфікації до Договору, яка є Додатком 1 до Договору. Сплата штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку замінити неякісний Товар на належні у випадках, визначених цим Договором. За порушення строків поставки Товарів зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 2 відсотки вартості Товарів, поставку яких построчено та/або не поставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товарів понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку поставки, строків зазначених в п. 5.1. та 5.3. Договору, якості товару передбаченої в п. 1.3. Договору, Замовник має право в будь-який час в межах строків позовної давності застосувати до Постачальника, крім пені, грошовий штраф у розмірі 100% від загальної суми Договору. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов’язку виконати всі свої зобов’язання за цим Договором. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 11000 штука
11) Етамзилат розчин для ін"єкцій, 125 мг/мл по 2 мл Класифікація за ДК 021:2015: 33620000-2 - Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи Класифікація за INN: etamsylate Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 58018, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, буд. 8 Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31.12.2025 Умови постаки: Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі пред’явленої зведеної накладної на оплату (за фактом поставки товару) протягом 30 календарних днів з дня його надходження. Строк поставки (передачі) товарів: протягом 5 календарних днів з моменту замовлення Замовника у строк до 31 грудня 2025 року. Місце поставки (передачі) товарів: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, будинок 8. Умови постачання Товару – поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 9 години до 15 години в обсягах, зазначених у заявці замовника, в залежності від фактичної потреби, транспортом Постачальника та за його рахунок. Завантажувальні – розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбаче

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Украина

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт




Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru