Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Польши

Polska – Roboty budowlane – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II” (Польша - Тендер #71477162)

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:

Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польша)
Организатор тендера: Starostwo Powiatowe w Tczewie
Номер конкурса: 71477162
Дата публикации: 24-03-2026
Источник тендера: ezamowienia.gov.pl

Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки

Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.
.

Регистрация

203137-2026 - Wyniki

Polska – Roboty budowlane – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II”

OJ S 58/2026 24/03/2026

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy

Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1.

Nabywca

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Tczewie

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1.

Procedura

Tytuł: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II”

Opis: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie mostowym, wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, polegających na dokończeniu etapu IIA, z wyłączeniem przebudowy dojazdu oraz zagospodarowania terenu przy moście od strony Tczewa. W ramach wcześniejszych prac związanych z przebudową mostu tczewskiego zrealizowany został całościowo etap I oraz częściowo etap IIA. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określają: • Załącznik Nr 11 do SWZ – Wyszczególnienie robót • Załącznik Nr 12 do SWZ – Zestawienie dokumentacji projektowej • Załącznik Nr 13 do SWZ – Zestawienie wymagań przy zadaniu i obowiązujących dokumentów 4.2 Zamawiający zwraca uwagę, iż cały obiekt mostu tczewskiego wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych – decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr A-1705 z dnia 7.10.2016 r. Początkowy wpis obejmował trzy środkowe przęsła wraz z filarami – wpis nr A-1210. W związku z powyższym wszelkie zmiany względem zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wydanych decyzji konserwatorskich, wymagają zatwierdzenia u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie trwa procedura wykreślenia części obiektu tj. przęsła nr 3 mostu drogowego (ESTB) w Tczewie - Lisewie, z rejestru zabytków. 4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”: most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew. 4.4 Przęsło ESTB ma zostać przeniesione i czasowo składowane na działkach w okolicach mostu (dz.ewid. nr 186/2, obręb 7; dz.ewid. nr 181/26, obręb 7, Tczew). Dla wyżej wymienionych działek Zamawiający uzyskał zgodę właściciela nieruchomości oraz umowę dzierżawy i użyczenia na czasowe składowanie przęsła ESTB mostu tczewskiego stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków. Uwaga: Działki o nr 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201 są w dyspozycji Zamawiającego, natomiast działka o nr 229/1 jest w dyspozycji Wojewody Pomorskiego, w związku z powyższym uzyskano dwa pozwolenia na budowę – Starosty Powiatowego oraz Wojewody Pomorskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie dokończenia etapu IIA obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 165, 187/2, 188/2 oraz 229/1. 4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane. 4.6 Warunki prowadzenia robót: 4.6.1 Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podane są w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w pozostałych dokumentach wskazanych w pkt 4.1 SWZ. 4.6.2 Wykonawca, w trakcie wykonywania robót budowalnych, będzie musiał posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych. 4.6.3 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 4.6.4 Wykonawca musi we własnym zakresie wypełniać obowiązki narzucone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów któryś z obowiązków będzie musiał być wykonany wyłącznie przez Zamawiającego, obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie kompletnej procedury mającej na celu wywiązanie się z tego obowiązku, a rola Zamawiającego ograniczy się wyłącznie do podjęcia decyzji lub podpisania odpowiednich dokumentów / protokołów. 4.6.5 Jeżeli Wykonawca uzna, że jakiekolwiek rozwiązania zawarte w projekcie są niezgodne z aktualnie obowiązującymi normami lub dokumentami prawnymi, to musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, do dalszych decyzji z tym związanych. 4.7 Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należeć będzie w szczególności: 4.7.1 Wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót. 4.7.2 Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów technologicznych wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót oraz ich akceptacji u Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 4.7.3 Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót. 4.7.4 Zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i bezpieczny, przed osobami trzecimi, także w czasie przerw technologicznych. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscu zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych. 4.7.5 Zabezpieczenie i trwałe oznakowanie placu budowy. 4.7.6 Wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych wymaganych przepisami, dokumentacją projektową i STWiORB. 4.7.7 Uzgodnienie z użytkownikami odpowiednich nieruchomości miejsc poboru prądu i wody dla potrzeb budowy. Wykonawca musi w razie potrzeby przewidzieć założenie podliczników do rozliczenia kosztów zużycia prądu i wody na czas trwania robót budowlanych oraz koszty z tym związane. Wykonawca musi być przygotowany na to, że nie będzie możliwości technicznych korzystania z sieciowego zaopatrzenia w prąd i wodę. W związku z powyższym musi przewidzieć możliwość zorganizowania we własnym zakresie zaopatrzenie placu budowy w media (własne generatory prądu, beczkowozy z wodą). 4.7.8 Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu, które zostały mu udostępnione na czas prowadzenia robót budowalnych. 4.7.9 Wykonywania niezbędnych badań wymaganych dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów technicznych wykonanych prac. 4.7.10 Wprowadzenie i uzgodnienia niezbędnych projektów organizacji ruchu tymczasowej i docelowej. cd. w SWZ.

Identyfikator procedury: 47a9f26d-a517-48d9-a6b8-826eea9c1b3f

Poprzednie ogłoszenie: 199038-2025

Wewnętrzny identyfikator: ZP.272.2.2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: 3.2 W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy (tzw. procedura odwrócona). 3.2.1 Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie przejdzie do kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3.2.2 Zgodnie z zapisami art. 139 ust. 2 Ustawy, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy w formie JEDZ. W myśl tego przepisu Zamawiający będzie żądał przedmiotowego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3.11 Zgodnie z art. 257 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

2.1.1.

Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

2.1.2.

Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

2.1.3.

Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 33 135 488,84 PLN

2.1.4.

Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 4.7 Zamówienie zostanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o wstępną Promesę Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie. 4.8 Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki: 1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wartości umowy. 2) Zaliczka ta zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy. 3) Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu. 4.9 Zamawiający nie przewiduje:  rozliczenia w walutach obcych,  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4.10 Informacja o ubezpieczeniu O.C.: 4.10.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniej niż 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100). 4.10.2 Kopię polisy, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 21.3.1 SWZ).

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1.

Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II”

Opis: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie mostowym, wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, polegających na dokończeniu etapu IIA, z wyłączeniem przebudowy dojazdu oraz zagospodarowania terenu przy moście od strony Tczewa. W ramach wcześniejszych prac związanych z przebudową mostu tczewskiego zrealizowany został całościowo etap I oraz częściowo etap IIA. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określają: • Załącznik Nr 11 do SWZ – Wyszczególnienie robót • Załącznik Nr 12 do SWZ – Zestawienie dokumentacji projektowej • Załącznik Nr 13 do SWZ – Zestawienie wymagań przy zadaniu i obowiązujących dokumentów 4.2 Zamawiający zwraca uwagę, iż cały obiekt mostu tczewskiego wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych – decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku nr A-1705 z dnia 7.10.2016 r. Początkowy wpis obejmował trzy środkowe przęsła wraz z filarami – wpis nr A-1210. W związku z powyższym wszelkie zmiany względem zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wydanych decyzji konserwatorskich, wymagają zatwierdzenia u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”: most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew. 4.4 Przęsło ESTB ma zostać przeniesione i czasowo składowane na działkach w okolicach mostu (dz.ewid. nr 186/2, obręb 7; dz.ewid. nr 181/26, obręb 7, Tczew). Dla wyżej wymienionych działek Zamawiający uzyskał zgodę właściciela nieruchomości oraz umowę dzierżawy i użyczenia na czasowe składowanie przęsła ESTB mostu tczewskiego stanowiącego zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków. Uwaga: Działki o nr 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201 są w dyspozycji Zamawiającego, natomiast działka o nr 229/1 jest w dyspozycji Wojewody Pomorskiego, w związku z powyższym uzyskano dwa pozwolenia na budowę – Starosty Powiatowego oraz Wojewody Pomorskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie dokończenia etapu IIA obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 165, 187/2, 188/2 oraz 229/1. 4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane. 4.6 Warunki prowadzenia robót: 4.6.1 Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podane są w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w pozostałych dokumentach wskazanych w pkt 4.1 SWZ. 4.6.2 Wykonawca, w trakcie wykonywania robót budowalnych, będzie musiał posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych. 4.6.3 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 4.6.4 Wykonawca musi we własnym zakresie wypełniać obowiązki narzucone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów któryś z obowiązków będzie musiał być wykonany wyłącznie przez Zamawiającego, obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadze-nie kompletnej procedury mającej na celu wywiązanie się z tego obowiązku, a rola Zamawiającego ograniczy się wyłącznie do podjęcia decyzji lub podpisania odpowiednich dokumentów / protokołów. 4.6.5 Jeżeli Wykonawca uzna, że jakiekolwiek rozwiązania zawarte w projekcie są niezgodne z aktualnie obowiązującymi normami lub dokumentami prawnymi, to musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, do dalszych decyzji z tym związanych. 4.7 Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należeć będzie w szczególności: 4.7.1 Wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót. 4.7.2 Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów technologicznych wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót oraz ich akceptacji u Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 4.7.3 Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej oraz technologii wykonywanych robót. 4.7.4 Zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i bezpieczny, przed osobami trzecimi, także w czasie przerw technologicznych. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscu zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych. 4.7.5 Zabezpieczenie i trwałe oznakowanie placu budowy. 4.7.6 Wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych wymaganych przepisami, dokumentacją projektową i STWiORB. 4.7.7 Uzgodnienie z użytkownikami odpowiednich nieruchomości miejsc poboru prądu i wody dla potrzeb budowy. Wykonawca musi w razie potrzeby przewidzieć założenie podliczników do rozliczenia kosztów zużycia prądu i wody na czas trwania robót budowlanych oraz koszty z tym związane. Wykonawca musi być przygotowany na to, że nie będzie możliwości technicznych korzystania z sieciowego zaopatrzenia w prąd i wodę. W związku z powyższym musi przewidzieć możliwość zorganizowania we własnym zakresie zaopatrzenie placu budowy w media (własne generatory prądu, beczkowozy z wodą). 4.7.8 Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu, które zostały mu udostępnione na czas prowadzenia robót budowalnych. 4.7.9 Wykonywania niezbędnych badań wymaganych dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów technicznych wykonanych prac. 4.7.10 Wprowadzenie i uzgodnienia niezbędnych projektów organizacji ruchu tymczasowej i docelowej. 4.8 Wykonawca może wykorzystać teren przyległy do przyczółka mostowego w maksymalnych granicach określonych zgodnie z załączonym rysunkiem pn. Granica terenu (...) - cd. w SWZ

Wewnętrzny identyfikator: ZP.272.2.2025

5.1.1.

Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45262210 Fundamentowanie, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 44212120 Konstrukcje mostowe, 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45233253 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 45233250 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg, 45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 34922100 Oznakowanie drogowe

5.1.2.

Miejsce realizacji

Miejscowość: Tczew

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 4.3 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego) pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”: most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący przedłużeniem ulicy Jana z Kolna (od strony Tczewa). Działki o numerach ewidencyjnych: 165, 166 (obecnie 266/3), 187/2, 188/2, 195/2, 201, 229/1, obręb 7, Tczew.

5.1.3.

Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 11 Miesiące

5.1.6.

Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10.

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: CENA (C) - maks. 60 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: Cn C = x 100 x 60% Cb C – uzyskana ilość punktów za cenę oferty badanej Cn – najniższa cena z zaoferowanych Cb – cena badanej oferty

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Gwarancja

Opis: GWARANCJA (G) – maks. 30 pkt, przy następujących założeniach w zakresie przyznania punktacji: • okres gwarancji: 60 m-cy – 0 pkt • okres gwarancji: 72 m-ce – 15 pkt • okres gwarancji: 84 m-ce – 30 pkt UWAGA: W przypadku nie wskazania w ofercie żadnej z wartości, Zamawiający przyjmie tak, jakby Wykonawca zadeklarował wartość minimalną – tj. „60 m-cy”, a w konsekwencji nie zostaną mu przyznane żadne punkty

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 30

Kryterium:

Rodzaj: Koszt

Nazwa: Termin wykonania zamówienia

Opis: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od dnia przekazania terenu budowy (T) – maks. 10 pkt, przy następujących założeniach w zakresie przyznania punktacji: • termin: 11 m-cy – 0 pkt • termin: 10 m-cy – 10 pkt UWAGA: W przypadku nie wskazania w ofercie żadnej z wartości, Zamawiający przyjmie tak, jakby Wykonawca zadeklarował wartość maksymalną – tj. „11 m-cy”, a w konsekwencji nie zostaną mu przyznane żadne punkty

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

5.1.15.

Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

Aukcja elektroniczna: nie

5.1.16.

Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 23.1 Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX art. 505-590 ustawy Pzp. 23.2 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 23.3 Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjęta postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy. 23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albom w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

6. Wyniki

Wartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu: 33 722 673,80 PLN

6.1.

Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.

6.1.2.

Informacje o zwycięzcach

Zwycięzca:

Oficjalna nazwa: STRABAG Sp. z o.o.

Oferta:

Identyfikator oferty: Oferta Nr 4

Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0001

Wartość przetargu: 33 722 673,80 PLN

Oferta została sklasyfikowana: tak

Miejsce na liście zwycięzców: 1

Oferta jest ofertą wariantową: nie

Podwykonawstwo: Nie

Informacje dotyczące zamówienia:

Identyfikator umowy: WI.032.51.2026

Data zawarcia umowy: 18/03/2026

6.1.4.

Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 6

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 6

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez mikro-, małych lub średnich oferentów

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż państwo nabywcy

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

8. Organizacje

8.1.

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: REGON: 010828091

Numer rejestracyjny: NIP: 5262239325

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefon: 224587701

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1.

ORG-0004

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Tczewie

Numer rejestracyjny: REGON:191675267

Numer rejestracyjny: NIP: 5932140707

Miejscowość: Tczew

Kod pocztowy: 83-110

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefon: 224587701

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1.

ORG-0005

Oficjalna nazwa: STRABAG Sp. z o.o.

Wielkość podmiotu gospodarczego: Duże

Numer rejestracyjny: REGON: 010676681

Numer rejestracyjny: NIP: 5210421928

Adres pocztowy: Parzniewska 10

Miejscowość: Pruszków

Kod pocztowy: 05-800

Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)

Kraj: Polska

E-mail: arkadiusz.warzbinski@strabag.com

Telefon: 691461554

Role tej organizacji:

Oferent

Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0001

8.1.

ORG-0006

Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych

Numer rejestracyjny: REGON: 000320649

Numer rejestracyjny: NIP: 5261006692

Adres pocztowy: Czerniakowska 100

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-454

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Role tej organizacji:

8.1.

ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: https://op.europa.eu

Role tej organizacji:

TED eSender

11. Odwołanie

11.1.

Przejrzyj techniczny identyfikator: REV-0001

Odwołanie – ID: sygn. akt XXIII Zs 122/25

Odwołanie – Tytuł: Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Odwołanie – Opis: Po rozpoznaniu skargi wniesionej przez STRABAG na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt 2603/25, Sąd – mocą wyroku z dnia 27.11.2025 r. (sygn.. akt XXIII Zs 122/05) – zmienił zaskarżony wyrok KIO i oddalił odwołanie Primost. Sąd uznał tym samym, że oferta Primost istotnie była rażąco niska, a Zamawiający prawidłowo dokonał jej odrzucenia, a także że zasadnym był wybór przez Zamawiającego oferty STRABAG – z uwagi na spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz w związku z faktem, iż oferta tego Wykonawcy okazała się najkorzystniejsza w rankingu ofert. Wskutek oddalenia odwołania, unieważnia się czynności nakazane Zamawiającemu wyrokiem KIO z dnia 01.08.2025 r., polegające na unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu odrzucenia oferty Primost. W konsekwencji, w mocy pozostają czynności dokonane przez Zamawiającego i upublicznione w dniu 12.06.2025 r., to jest odrzucenie – w trybie art. 226 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp – oferty Primost Południe Sp. z o.o. z Będzina uznawszy, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także wybór – jako najkorzystniejszej – oferty STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Odwołanie – data: 27/11/2025

Odwołanie - Nieprawidłowości - Rodzaj: Nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert

Odwołanie lub decyzja: Decyzja

Odwołanie - Decyzja - Rodzaj: Odrzucono z powodu braku nieprawidłowości

Organ odwoławczy – Rodzaj: Druga instancja

Identyfikator organu przeglądowego: Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 3768d65c-d40d-4cf6-88d3-81be780f9e1d - 01

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 23/03/2026 11:09:29 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 203137-2026

Numer wydania Dz.U. S: 58/2026

Data publikacji: 24/03/2026

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Польша

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт

Еще тендеры и закупки за эти даты

24-03-2026 Polska – Wyroby diagnostyczne – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą.

24-03-2026 Polska – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne – DZP/6/26 DOSTAWA, ROZBUDOWA, WDROŻENIE, URUCHOMIENIE LUB INTEGRACJA, W TYM ROZWÓJ HIS (5 ZADAŃ), INTEGRACJA SYSTEMU HIS, DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, GŁOSOWY ASYSTENT REJESTRACJI PACJENTÓW.

24-03-2026 Polska – Roboty budowlane – Przebudowa sali kinowo - widowiskowej oraz innych pomieszczeń służących działalności kulturalnej, zlokalizowanych w budynku „B” Domu Studenckiego „Riviera” Politechniki Warszawskiej, z zagospodarowaniem terenu (działka nr ew. 2 z obrębu 5-05-10 przy ul. Waryńskiego 12 w Warszawie).

24-03-2026 Polska – Urządzenia górnicze – Dostawa nowych ciągników akumulatorowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania..

24-03-2026 Polska – Systemy operacyjne – „Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego wraz z integracją z systemem P1 oraz wdrożeniem rozwiązań AI dla podniesienia poziomu dojrzałości cyfrowej i cyberbezpieczeństwa Szpitala”.

24-03-2026 Polska – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne – Dostawa wyrobów jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie cz. II – 30 zadań.

Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа. Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru