Niger Learning Improvement for Results in Education Project (Нигер - Тендер #70822186)

NOTICE AT-A-GLANCE

• Project ID

P168779

• Project Title

Niger Learning Improvement for Results in Education Project

• Country

Niger

• Notice No

OP00427625

• Notice Type

Request for Expression of Interest

• Notice Status

Published

• Borrower Bid Reference

NE-P-LIRE-526970-CS-QCBS

• Procurement Method

Quality And Cost-Based Selection

• Language of Notice

French

• Submission Deadline Date/Time

Mar 05, 2026 10:00

• Published Date

Feb 18, 2026

• CONTACT INFORMATION
• Organization/Department

PROJET LIRE

• Name

Aoula Yahaya

• Address

BP 11009, Niamey, Plateau

• City

• Province/State

Niger

• Postal Code

• Country

Niger

• Phone

+22796967396

• Email

aoulay18@gmail.com

• Website

REPUBLIQUE DU NIGER

--------------------------

Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues

-----------------------------

Secrétariat Général

------------------------------

Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement for Results in Education)

Unité de Coordination du projet

Téléphone : (227) 20 37 11 09

Email : ucp@nigerlire.edu.ne

Réf : AMI N°003/2026/SPM/FA/NIGER-LIRE

Cet avis fait suite à l’avis de passation de marchés publié le 30 Janvier 2026 dans le Sahel quotidien.

Le Gouvernement de La République du Niger a obtenu de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) un montant crédit N°73810 de 230 millions USD pour financer le coût du Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement for Results in Education) dans les 8 Régions du Niger et a prévu d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre des contrats relatifs au recrutement d’une maitrise d’œuvre pour la préparation et la supervision des travaux de construction des 476 salles de classes et ouvrages connexes de la phase ouverte 2026 dans la Région de Dosso.

Le Bureau du consultant sera responsable du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des constructions scolaires pour le suivi technique et financier correspondant au lot des travaux situés dans la région a lui affectées.

Plus spécifiquement, il s’agit de :

• Élaboration des plans d’exécution en ressortant les détails d’exécution des travaux ;
• Implantations, Suivi, Contrôle et réception des chantiers ;
• Suivi financier jusqu’à réception définitive des chantiers.

Les travaux à contrôler portent sur la construction des 476 salles de classes et ouvrages connexes de la phase ouverte 2026 dans la Région de Dosso.

La mission est placée sous l’autorité administrative du Coordonnateur de l’UCP du projet LIRE. Le prestataire travaillera en lien étroit avec le Pôle Infrastructures et tous les services du Projet dont les services régionaux (UCR).

Il sera également en lien permanent avec les services du MEN/A/PL concernés directement à savoir, la DIES, les DREN/A/PL des régions ciblées et les collectivités locales (communes) concernées.

• Missions du Consultant

Le Bureau du consultant sera responsable du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des constructions scolaires pour le suivi technique et financier correspondant au lot des travaux situés dans la région a lui affectées.

Le Bureau d’Etudes Techniques assistera le projet LIRE sur trois objectifs principaux :

• Élaboration des plans d’exécution en ressortant les détails d’exécution des travaux

Sur la base des avant-projets et les rapports des études géotechniques déjà validés, les calculs de structure seront engagés en vue de définir les différentes sections des éléments en béton armé (semelles, chainages, linteau poutres) ainsi que la profondeur des fouilles afin d’atteindre le bon sol, doit aussi aider à déterminer les quantités exactes dans le devis estimatif/quantitatif à mettre dans le dossier d’appel d’offre ouvert (DAO).

Un plan d’exécution, donnant des détails techniques assorti des sections des éléments en béton et des fers à béton sera élaboré.

NB. Les plans d’exécution devront tenir compte des recommandations de stabilisation des sols, émises dans les rapports des études géotechniques selon les cas.

• Implantations, Suivi, Contrôle et réception des chantiers

La mission de suivi et contrôle technique et financier des chantiers proposera un chronogramme de suivi des travaux de l’implantation jusqu’à la réception définitive des travaux et veillera au respect des normes techniques de construction.

Elle aidera le projet dans le suivi, l’adéquation et la mise a jours des chronogrammes de réalisation des travaux par les entreprises afin de respecter le délai contractuel convenu.

• Suivi financier jusqu’à réception définitive des chantiers

Le Bureau de consultant assistera le projet dans le suivi et la validation des attachements que fourniront les entreprises. Ces attachements feront objet de décomptes qui seront payés au titre des activités réalisées par les entreprises et cela jusqu’à la réception définitive des travaux.

Le modèle d’attachement fourni sera adapté par site et par lot suivant le programme des réalisations.

• Etendue de la mission de suivi et control technique et financier

Le bureau du consultant dans les limites de ses responsabilités assurera toutes les prestations nécessaires à la réalisation des objectifs de la composante constructions scolaires du projet (réalisation des détails techniques d’exécution, le suivi de la mise en œuvre le control de qualités normatives et quantitatives, la tenue des toutes les concertations et réunions nécessaires, suivi des rapports y afférant).

Pour sa mission, le consultant se basera sur les documents techniques et plans type et les marchés des travaux fournis par le projet LIRE. Il ne pourra modifier les documents modèle et les plans type des bâtiments proposés par le projet sans concertation et en cas de nécessité. Les plans des différents bâtiments (voir les annexes pour les caractéristiques et les plans) seront respectés.

La mission de suivi et contrôle des chantiers est classique.

Cette mission comprend tous les plans des détails d’exécution des travaux, réunions, rapports nécessaires à l’assistance au maître d’ouvrage pour la réalisation des infrastructures scolaires de cette sous composante pour les lots concernés au niveau de la région de Dosso.

• Principaux résultats attendus

Le rôle de la maitrise d’œuvre est d"une manière générale : d’informer, d’assister, d’aider le Projet Niger-LIRE à exercer son rôle, à assumer ses engagements, à prendre toute décision nécessaire et utile à la bonne conduite et à la bonne fin du projet de constructions scolaires de de cette sous composante. Il apportera ses conseils, connaissances techniques et moyens au projet Niger-LIRE pour atteindre les objectifs (Conception, construction et équipement d’écoles) du projet dans les délais prévus en respectant les couts estimés.

Au terme de sa mission le consultant aura à délivrer les résultats attendus suivants :

• Les dossiers techniques d’exécution aboutissants aux plans des détails d’exécution des travaux par site et par lots travaux et sur la base des plans type, sont élaborées et les rapports d’études géotechniques disponibles ;
• Les plans des détails d’exécution des travaux ayant servi de plan de référence pour un contrôle technique pour chaque établissement suivant les besoins et le contexte ;
• Tous les documents, nécessaires aux suivis et contrôle des entreprises, sont produits et exploités par lot;
• Les implantations des ouvrages suivant les plans masses élaborés/adaptés par site et lots ;
• Le suivi et le contrôle technique et financier des travaux est assuré dans chaque site ;
• Les réceptions (provisoire et définitive) de tous les ouvrages sont effectuées pour tous les sites et lots ;
• Tous les rapports requis sont fournis.

• Durée de la mission et composition des lots

La présente mission est répartie en six (6) Lots comme suit

Le délai contractuel pour le maitre d’œuvre est de :

A/ Quatre (4) mois pour les lots composés uniquement des sites du primaire, répartis de la manière suivante :

• Dix (10) jours pour la phase 1 : Elaboration des plans d’exécution y compris leur validation par le Pôle Infrastructure de l’UCP et la DIES, en ressortant les détails d’exécution des travaux ;
• Trois (03) mois pour la phase 2 : Implantations, Suivi, Contrôle et réception provisoire des chantiers ;
• Vingt (20) jours pour la phase 3 : Elaboration des rapports finaux y compris leur validation par le Pôle Infrastructure de l’UCP et la DIES, en ressortant les plans de recollement et plans d’aménagement futur.

B/ Cinq (5) mois pour tous les lots mixtes composés des sites primaires et secondaires ou composés uniquement des sites secondaires, répartis de la manière suivante :

• Dix (10) jours pour la phase 1 : Elaboration des plans d’exécution y compris leur validation par le Pôle Infrastructure de l’UCP et la DIES, en ressortant les détails d’exécution des travaux ;
• Quatre (04) mois pour la phase 2 : Implantations, Suivi, Contrôle et réception provisoire des chantiers ;
• Vingt (20) jours pour la phase 3 : Elaboration des rapports finaux y compris leur validation par le Pôle Infrastructure de l’UCP et la DIES, en ressortant les plans de recollement et plans d’aménagement futur

La réception provisoire des travaux est prononcée à l’achèvement effectif des travaux.

La réception définitive est prononcée 12 mois après la réception provisoire.

• Qualification du consultant

• Profil institutionnel

Le Consultant doit être un cabinet d’ingénieur génie civil, d’architecture ou groupement de cabinets pluridisciplinaires (architectes, ingénieurs) tous inscrits dans l’un des Ordres des Ingénieurs du Niger ou Ordre d’Architectes du Niger, ayant au minimum cinq (5) ans d’expérience et avoir conduit au minimum trois (3) missions similaires. Il doit mobiliser au minimum le personnel clé détaillé par phase ci-dessous et apporter la preuve de leur qualification et de leur expérience.

Le consultant devra nommer un chef de projet (ingénieur génie civil expérimenté) affecté au projet pour toute sa durée et toutes ses phases. Il est l’interlocuteur du Projet LIRE et la DIES pendant toutes les phases du projet et devra avoir tous les pouvoirs de la part de son bureau d’études pour l’accomplissement de sa mission.

L’adjudicataire s’attachera les services du personnel auxiliaire (secrétaire, chauffeur etc. ;) et technique (dessinateurs, métreurs, etc.) nécessaire pour l’exécution de sa mission. Il en est de même des frais d’organisation de réunions nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Le consultant devra fournir les informations indiquant qu’il est qualifié pour exécuter la mission envisagée (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues au cours des 5 dernières années, justifiés par des pages de garde et de signature accompagnées par des attestations de bonne fin, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel ou tout autre document pouvant attester de l’envergure du cabinet).

Le consultant mobilisera, au minimum, le personnel qualifié détaillé ci-dessous par phase, à savoir :

• Phase 1 : Elaboration des plans d’exécution en ressortant les détails d’exécution des travaux

Un Ingénieur génie civil (BAC+5 ans). Il devra posséder une expérience d’au moins cinq (5) ans en matière de calcul de structures des bâtiments et suivi de mise en œuvre.

• Phase 2 : Implantations, Suivi, Contrôle et réception des chantiers

Un Chef de Mission Ingénieur en Génie Civil de préférence, ou Architecte » (BAC+5 ans) chargé de diriger le suivi et contrôle des travaux de l’ensemble des lots pour la région. Il sera posté en permanence en région et sera l’interlocuteur du Projet LIRE et du MEN pendant toutes les phases du projet et devra avoir tous les pouvoirs de la part de son bureau d’études pour l’accomplissement de sa mission. Il doit posséder une expérience d’au moins cinq (5) ans en matière de suivi et contrôle techniques de travaux. Il devra en outre, avoir conduit, au cours des cinq (5) dernières années, au moins trois (3) missions d’importance similaire ;

Le/la Chef de Mission sera responsable du suivi de l’application des plans d’exécution, et le suivi financier des travaux des lots sous sa coupe. Il se déplacera régulièrement sur les sites en chantier.

Un (01) Technicien en Génie Civil permanent pour chaque site. Il devra avoir un minimum de cinq (5) années d"expérience générale. Il/elle devra avoir contrôlé au moins trois (3) chantiers d’infrastructures scolaires.

Ce technicien sera responsable du suivi et contrôle et sera en permanence sur le site. Il sera le principal interlocuteur sur le terrain des chefs d’établissements, des représentants des communes et de la DREN et planifiera et préparera les visites des sites ciblés.

Un (1) Environnementaliste, de niveau BAC+5 ans, chargé de la surveillance environnementale et sociale des travaux de constructions scolaires. Il devra avoir un minimum de cinq (5) années d"expérience générale. Il/elle devra avoir assuré la surveillance environnementale et sociale d’au moins trois (3) projets similaires. Il sera sous la responsabilité directe du Chef de Mission. Il est le premier acteur et responsable de la surveillance environnementale et sociale et effectue le contrôle de l"application des dispositions préconisées et assure la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ainsi que le bilan sur les activités de surveillance environnementale et sociale menées par le Maître d’Œuvre/Bureau de Contrôle.

Il devra posséder de bonnes connaissances des normes environnementales, sociales et aussi bien aguerri du concept « Violence basée sur le Genre (VBG).

• Moyens matériels

En vue d’assurer une bonne exécution de sa mission, il est exigé du Consultant la mise en place de la logistique minimum de base suivante affectée uniquement au projet :

• Un (1) véhicule 4X4 tout terrain affecté dans la région (déplacement du responsable région) ;
• Un bureau équipé (matériel de contrôle technique, matériel bureautique, matériel informatique, matériel de télécommunications et d’internet, motos etc.).

.

• Obligation du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage fournira au Consultant les informations et la documentation administratives et techniques qui sont à sa disposition et qui s’avèrent nécessaires à l’exécution de sa mission. Il lui facilitera l’accès aux sites pour les visites, relevés ou travaux entrant dans le cadre de l’opération.

• Méthode de sélection :

Le projet confiera à des bureaux de contrôle, recrutés par la méthode de sélection basée sur la qualité et le cout (SFQC), conformément aux dispositions de passation des marchés contenues dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » de la Banque mondiale, adopté en juillet 2016 et révisé en novembre 2017, en Août 2018, en Novembre 2020, Septembre 2023 et en Mars 2025.

A la suite de l’évaluation, les huit (08) premiers cabinets seront présélectionnés et invités à soumettre leur proposition technique et financière.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 8h00mn à 17h00 mn et les vendredis de 8 h à 12h 30.

Projet NIGER- LIRE (Learning Improvement for Results in Education)

Unité de Coordination du projet,Téléphone : (227) 20 37 11 09

Email : ucp@nigerlire.edu.ne

Les manifestations d’intérêt rédigées en français doivent être déposées à l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard le 05 Mars 2026 à 10 heures et l’ouverture des manifestations aura lieu le même jour à 10 heures 30 minutes.

Le Chargé de l’Unité de Coordination des Programmes Éducation,

Coordonnateur National du Projet Niger-LIRE

Dr AOULA Yahaya

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Нигер