Los 01 – Au­ßen­an­la­gen | Un­te­rer Bahn­hof Bad Schle­ma | 10. Säch­si­sche Lan­des­gar­ten­schau in Aue-Bad Schle­ma (Германия - Тендер #68074910)

Hinweis: service.bund.de ist nur die Veröffentlichungsplattform für Ausschreibungen, die Verantwortung für Inhalt und Richtigkeit der einzelnen Angebote (und somit auch für die Dauer der Veröffentlichung, die vorzeitige Beendigung derselben, für die Angabe von Veröffentlichungsdaten und Angebotsfristen) gebührt ausschließlich der jeweils ausschreibenden Organisation. Verwenden Sie daher bitte ausschließlich die Kontaktdaten der ausschreibenden Institution aus der Bekanntmachung, wenn Sie:

• eine inhaltliche Frage oder Anmerkung zu einer Ausschreibung haben
• oder die Vergabeunterlagen der Bekanntmachung abrufen möchten
• a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Bereich/Abteilung: Stadtverwaltung / Bauamt; Straße, Hausnummer: Goethestraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag; 45111000-8 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung ; 45233200-1 Diverse Oberbauarbeiten; 45112000-5 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten; 45112700-2 Landschaftsgärtnerische Arbeiten; 45310000-3 Installation von elektrischen Leitungen e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue- Bad Schlema, Ortsteil Bad Schlema; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 78; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: • 880 m2 Baugelände abräumen; • 450 m3 Bodenmaterial ausheben und entsorgen; • 175 m3 Rohrgrabenaushub u. -verfüllung; • 65 m Abwasserkanal PVC, DN/OD 160; • 22 m Druckrohr aus PE-HD PE 100-RC 32 x 3,0 SDR 11; •215 m3 Frostschutzschicht herstellen; • 125 m2 Schottertragschicht herstellen; • 182 m2 Asphalttragschicht AC 22 T N; • 182 m2 Asphaltbetondeckschicht AC 11 D N; • 80 st. Verbundanker herstellen; • 80m² Betonflächensanierung; • 61 m Naturbordst. A 5*Granit; • 77m Naturbordst B 6-120; • 114m Naturbordst B 7-80; • 195 m2 Mosaikpflaster 1K Fugenmörtel; • 86 m2 Kleinpflaster gesägt 1K Fugenmörtel; • 124 m2 Ökopflaster Rasenplatte mit Lavasplitt und Sedumsprossen; • 57 m Stahlgitterzaun g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 16.03.2026, Ende: 30.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. . k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. . l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3270224/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 18.11.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 13.02.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 18.11.2025, 13:30 Uhr; Ort: Ein bieteröffentlicher Eröffnungstermin findet nicht statt (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 VOB/A und § 14a Absatz 1 Satz 1 VOB/A), da zum Öffnungstermin ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind (vgl. Buchst. c dieser Auftragsbekanntmachung).; Personen, die anwesend sein dürfen: Ein bieteröffentlicher Eröffnungstermin findet nicht statt (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 VOB/A und § 14a Absatz 1 Satz 1 VOB/A), da zum Öffnungstermin ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind (vgl. Buchst. c dieser Auftragsbekanntmachung). t) Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Brutto- Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), sofern die Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Für eine etwaige Bauleistungsversicherung wird vorbehalten, vom Auftragnehmer einen anteiligen Prämienbetrag von 0,4 v.H. der Brutto- Abrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschließlich etwaiger Nachträge zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der Vergütung einzubehalten. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die wesentlichen Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B, Ausgabe 2016 (VOB/B) in der derzeit geltenden, im Bundesanzeiger bekanntgemachten (BAnz AT 19.01.2016 B3 und BAnz AT 01.04.2016 B1) Fassung als Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, insbesondere aus § 16 VOB/B. Die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird vorliegend auf 60 Tage verlängert. Ferner hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan, in dem Fälligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung zusammengestellt werden, zu erstellen und mit dem Baufristenplan zu übergeben (vgl. Formblatt 214A – Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Aue-Bad Schlema, Ziffer 10.2.12). v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: I) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste einer zugelassenen Präqualifikationsstelle (Präqualifikationsverzeichnis), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise oder auf gesondertes Verlangen ergänzt durch die in dieser Auftragsbekanntmachung unter lit. w, Ziffer II und im Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Formblatt 216A) unter Ziffern 1.2, 2.2 benannten Nachweise, falls diese nicht im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind. II) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das vollständig ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ (Formblatt 124A) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Auf gesondertes Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ und dem Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Formblatt 216A) unter Ziffern 1.2, 2.2 aufgeführten, nachfolgend benannten Erklärungen/Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen: (1) 3 Referenznachweise über die Ausführung vergleichbarer Leistungen, welche im derzeit laufenden Kalenderjahr oder in den letzten 5 Kalenderjahren (bezogen auf den Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung und den Zeitpunkt der Vorlage beim Auftraggeber) abnahmereif fertiggestellt wurden. Die Referenznachweise müssen mindestens die nach Formblatt 124A geforderten Angaben enthalten: (1.1) Bezeichnung des Bauvorhabens / der Bauleistung; (1.2) Firmennamen und Anschrift des Referenznehmers; (1.3) Ansprechpartner beim Referenzgeber (Name, Anschrift, Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse); (1.4) (nur bei Hochbaumaßnahmen) Art der ausgeführten Leistung (Einzel-/Komplettleistung); (1.5) Auftragswert (in EUR, netto) (nur bei Hochbaumaßnahmen: Auftragswert der Einzelleistung oder Auftragswert bei Komplettleistung); (1.6) Ausführungszeitraum; (1.7) Ort der Ausführung; (1.8) stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten, maßgeblichen Leistungsumfanges mit Angabe der ausgeführten Mengen bzw. (nur bei Komplettleistungen) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme; (1.9) Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer bzw. (nur bei Komplettleistungen) Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; (1.10) Art der Baumaßnahme (bei Hochbaumaßnahmen: Neubau, Umbau, Denkmal; bei Straßen-/Brückenbaumaßnahmen: Neubau, Aus- und Umbau, Erhaltung); (1.11) (nur bei Bauleistungen des Straßen-/Brückenbaus) Kategorie der Baumaßnahme (Straßenbau, Konstruktiver Ingenieurbau, Sonstiges); (1.12) Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); (1.13) Erklärung des Referenznehmers zur Richtigkeit seiner Angaben sowie Bestätigung seiner Erklärung in Schriftform (1.14) Bestätigung des Referenzgebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung sowie Bestätigung seiner Erklärung in Schriftform. (2) Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal. Nicht präqualifizierte Bieter nutzen für ihre Erklärung das Formblatt 127A. Weiterhin können Angaben zur Zahl der aktuell (in den letzten 6 Monaten vor Angebotsabgabe) beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, gefordert werden. (3) Gewerbeanmeldung. (4) Handelsregisterauszug (soweit eine Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister besteht). (5) Eintragung in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes: Eintragung in die Handwerksrolle (Handwerkskarte) oder in das Mitgliederverzeichnis der Industrie- und Handelskammer. (6) rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplans vorliegt). (7) Unbedenklichkeitsbescheinigung der gesetzlichen Sozialkasse(n) für alle gemeldeten Arbeitskräfte (soweit eine Beitragspflicht besteht). (8) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse(n) für alle gemeldeten Arbeitskräfte (soweit eine Beitragspflicht besteht). (9) Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt). (10) Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG. (11) Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. Für die in LV-Titel 1.4 (Pflanzarbeiten) enthaltenen Leistungen werden folgende, spezielle inhaltliche Anforderungen an die vorzulegenden Referenznachweise gestellt: Aus den Referenznachweisen muss hervorgehen, dass mit dem jeweils als Referenz angegebenen Bauvorhaben mindestens folgende Leistungsinhalte/Anforderungen durchgeführt, auftragsgemäß erbracht und abnahmereif fertiggestellt / erfüllt wurden: • Lieferung und Einbau von Oberbodensubstrat der Bodengruppe 1 (organische Böden) nach DIN 18915 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten; • Pflanzarbeiten (nach DIN 18916 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und Pflanzarbeiten) für die Pflanzung von mind. 5 Gehölzen und mind. 100 Stauden; • Leistungen zur Fertigstellung (Fertigstellungspflege) der zuvor mit den referenzgegenständlichen Pflanzarbeiten eingebrachten Pflanzen und Erreichen des Anwuchserfolgs der Pflanzen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124A (Eigenerklärung zur Eignung) und das Formblatt 127A (Übersicht Arbeitskräfte) werden den Vergabeunterlagen beigefügt und können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/3270224. Der Vordruck der Referenzbescheinigung (gemäß Formblatt 3103 HVA BStB/444 VHB) wird den Vergabeunterlagen beigefügt und kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/3270224. III) Präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter haben folgende/n Einzelnachweis/e mit ihrem Angebot vorzulegen: Nachweis der Eignung und Qualifikation des/der für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen zu benennenden Verantwortlichen (gültige Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer Seminarveranstaltung gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)); mit Vorlage des Nachweises ist (sind) zugleich die/der Verantwortliche(n) für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen im Sinne von Nummer 4.2 Absatz 8 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 1997 (ZTV-SA 97) zu benennen. IV) Zum Nachweis der Erfüllung folgender Ausführungsbedingungen legen präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter mit Ihrem Angebot folgende Unterlagen vor: frei bleibend. V) Beim Einsatz von Nachunternehmen oder bei Bietergemeinschaften ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis deren Eignung und der Erfüllung von Ausführungsbedingungen zu führen. Die Mittel der Nachweisführung für Nachunternehmen oder Bietergemeinschaften entsprechen denen für Unternehmen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Weitere Informationen
• Bekanntmachung (HTML-Seite)
• Mehr Informationen
• Kartenansicht Los 09.3 Ver­an­stal­tungs­tech­nik
• Er­wei­te­rung der Ki­ta Pröt­zel-Tro­cken­bau­ar­bei­ten
• Do­ber­lug-Kirch­hain Un­ken­tei­che Ent­schlam­mung Teich 4
• Stadt Bücke­burg: Neu­bau der Feu­er­wehr Cam­mer: Sek­tio­nal­to­re, Stahl­zar­gen und Stahl­tü­ren
• Sa­nie­rung Grund­schu­le Sei­fers­dorf - Los 20 Hei­zung/Lüf­tung/Sa­ni­tär
• Hinweis: Wenn Sie die Inhalte dieser Seite über eine der folgenden Seiten teilen, verlassen Sie service.bund.de und die für dieses Portal gewählten Einstellungen. Angestellte und Beamte
• Ausbildung und Studium
• Informationen zu Stellenangeboten
• Informationen zu Studiengängen
• Suchtipps für Stellenangebote
• AUSSCHREIBUNGEN
• Ausschreibungen
• Vergebene Aufträge
• Informationen zu Ausschreibungen
• Suchtipps für Ausschreibungen
• SERVICE
• Impressum
• Datenschutz
• Kontakt
• Newsletter
• Open Data
• RSS-Feeds
• Stellenangebote und Ausschreibungen veröffentlichen
• Über service.bund.de
• Erklärung zur Barrierefreiheit
• Barriere melden
• Meta-Navigation
• Leichte Sprache
• Gebärdensprache

Источник закупки

Импорт - Экспорт по стране Германия