Dachsanierung Bad Bevensen (Германия - Тендер #41678109)

Ausschreibungsdetails Dachsanierung Bad Bevensen

Zur Einhaltung der Teilnahmefrist wählen Sie vor deren Ablauf "Teilnahme aktivieren" und laden mit Hilfe des AnA-Web die Vergabeunterlagen herunter.

Mehr lesen Veröffentlichungsdatum:

10.05.2023

Teilnahme aktivieren bis:

20.06.2023 10:00

Abgabefrist Angebot:

20.06.2023 10:00

Geschäftszeichen:

2022-037-N-ABIBS

Vergabestelle:

Berufsgenossenschaft Holz und Metall

Letzte Änderung:

10.05.2023 12:24

Meine e-Vergabe

• Teilnahme aktivieren
• Ausschreibungsunterlagen einsehen DE Formular 121 — Auftragsbekanntmachung Auftragsbekanntmachung Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Formular 121 - VHB-Bund - Ausgabe 2019

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name: Berufsgenossenschaft Holz und Metall Straße, Hausnummer: Isaac-Fulda-Allee 18 Postleitzahl (PLZ): 55124 Ort: Mainz Telefon: +49 6131 8020 E-Mail: vergabestelle@bghm.de Internet-Adresse: http://www.bghm.de b) Verfahrensart „Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A“ Geschäftszeichen: 2022-037-N-ABIBS c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe

• elektronisch
• ohne elektronische Signatur (Textform)
• mit fortgeschrittener elektronischer Signatur / fortgeschrittenem elektronischen Siegel
• mit qualifizierter elektronischer Signatur / qualifiziertem elektronischen Siegel
• d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung BGHM Bildungsstätte Bad Bevensen
  Uferallee 1
  29549 Bad Bevensen
  f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Gegenstand der Maßnahme ist die Dachsanierung von ca. 1.500 m² inclusive Absturzsicherung an unserer Bildungsstätte Bad Bevensen.
  Vor Angebotsabgabe ist zwingend eine Vor-Ort-Begehung durchzuführen.
  Nach Zuschlagserteilung ist ein detaillierter Bauzeitenplan zu erstellen und mit der abschnittsweisen Sanierung zu beginnen. Die gesamte Maßnahme sollte nach Zuschlagserteilung innerhalb von 10 Monaten abgeschlossen sein.
  Die Auftraggeberin schätzt das Volumen für die Maßnahme auf ca. 530.000 ,00 Euro netto.
  Ein Auftaktgespräch ist innerhalb von ca. 2 Wochen nach Zuschlag mit dem beauftragten Unternehmen zur Klärung des Bauzeitenplans vorgesehen.
  h) Losweise Vergabe Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung 19.07.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 31.05.2024 Weitere Fristen werden mit dem Startprotokollgespräch im Bauzeitenplan festgelegt.
  Mit der Ausführung ist möglichst zeitnah nach Zuschlagserteilung zu beginnen.
  Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 10 Monaten nach Zuschlagserteilung.
  j) Nebenangebote nicht zugelassen k) Mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=510971 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen.

a.) Dokument 02: Formblatt_Eignungserklärung
b.) Dokument 07: Verschwiegenheitserklärung
c.) Dokument 08a : Verpflichtungserklärung Bietergemeinschaft
d.) VHB 236 - Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer
e.) VHB 124 - Eigenerklärung Präqualifizierung für nicht-präqualifizierte Unternehmen
f.) Produktdatenblätter

o) Ablauf der Angebots- und der Bindefrist Ablauf der Angebotsfrist 20.06.2023 - 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist 19.07.2023 p) Angebote sind einzureichen elektronisch via https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=510971 q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch (gilt auch für Rückfragen und Schriftverkehr) r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien

100 % Preis

s) Öffnung der Angebote 20.06.2023 - 10:00 Uhr Ort der Eröffnung Mainz Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen Die Angebotsöffnung findet digital statt, das entsprechende Protkoll wird allen
Bietern im Anschluss per Mail über die Plattform des Bundes "e-Vergabe" zur
Verfügung gestellt.
Sofern Bieter an der Eröffnung teilnehmen wollen, haben Sie sich bis zum 13.06.2023
über die Plattform des Bundes "e-Vergabe" unter Angabe des Namens, der an der
Eröffnung teinehmenden Person, anzumelden. Es ist je Bieter nur 1 Person zur
Eröffnung zugelassen.
t) Geforderte Sicherheiten siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Zahlungsbedingen der VOB/B, darüberhinausgehende Bedingungen sind unter § 3 des Vertrages, Dokument 04, nachzulesen:
§ 3 Rechnung/Zahlung
(1) Die Auftraggeberin ist gemäß der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungsverordnung) verpflichtet, Rechnungen als E-Rechnung zu empfangen.
Der Auftragnehmer stellt Rechnungen in elektronischer Form (s. Hinweise zur E-Rechnung) aus und übermittelt sie unter Angabe der jeweiligen Auftragsnummer als Einzelrechnung an die Auftraggeberin an:
Portal: https://uv.flow.tiekinetix.net
Leitweg-ID: 993-8003410200-62
(2 )Für die korrekte Zuordnung einer elektronischen Rechnung an die Auftraggeberin ist neben der Übermittlung der Auftragsnummer (FIP-Nummer), der Bestell-/ Lieferantennummer, der kontierungsrelevanten Daten, der geltenden Zahlungsbedingungen sowie der E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers und die Angabe der Leitweg Identifikationsnummer zwingend erforderlich.
(3) Die Zahlungen erfolgen im Überweisungsverkehr auf ein vom Auftragnehmer schriftlich zu benennendes Konto.
(4) Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt nach Erfüllung der Leistung. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage und beginnt mit Eingang einer prüfbaren Rechnung im Original. Die Rechnung muss den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG genügen.
(5) Die Abtretung von Forderungen an Dritte ist nur mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Auftraggeberin statthaft.
(6) Eine Vorauszahlung durch die Auftraggeberin wird ausgeschlossen.
v) Rechtsform der / Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich / ggf. geforderte Eignungsnachweise Das Formblatt VHB 124 - Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstr. 76
D - 53123 Bonn
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 228-9499-0
Fax: +49 228-9499-163
Ausschreibungsunterlagen einsehen PDF XML XVergabe GUID: be60aee3-a708-4160-8924-df4d9ab50318 Link zu dieser Bekanntmachung: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=510971&cookieCheck Seitenfunktionen Sitzung erneuern

Die e-Vergabe nutzt zum Speichern von Onlineaktivitäten und Informationen Sitzungs-IDs (auch Session-IDs genannt), die in der Regel in Cookies gespeichert werden. Diese sind erforderlich zur zusammenhängenden Kommunikation zwischen Webbrowser und Webserver. Durch Anklicken der Schaltfläche wird Ihre aktuelle Sitzung beendet, die Verbindungsdaten dieser Sitzung werden gelöscht und es wird eine neue Sitzung eröffnet. Alternativ wird Ihre Sitzung nach einstündiger Inaktivität automatisch beendet.

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Германия