Accord-cadre à bons de commandes et marchés subséquents relatif aux travaux de second oeuvre (Франция - Тендер #70029823)

75 - ANTIN RESIDENCES Mise en ligne : 17/01/2026 Limite de réponse : 16/02/2026 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2605-0037 Antin Résidences Accord-cadre à bons de commandes et marchés subséquents relatif aux travaux de second oeuvre 75 - ANTIN RESIDENCES Limite de réponse : 16/02/2026 Descriptif Source : Section I : Identification de l"acheteur
Nom complet de l"acheteur : Antin Résidences (75)
Type de Numéro national d"identification : SIRET
N° National d"identification : 31551880300046
Ville : Paris
Code Postal : 75009
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d"acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 2026_MGX_002
Intégralité des documents sur le profil d"acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Pôle achats marchés
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l"activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Aptitude à exercer l"activité professionnelle : -Formulaire DC 1 (ou Lettre de candidature) ou document similaire reprenant toutes les informations du DC 1, dûment complété par le candidat individuel, ou en cas de candidature groupée, par chaque membre du groupement. En cas de candidature groupée, il est recommandé de ne renseigner qu’un seul formulaire DC 1
-Attestation d’assurance pour les risques professionnels, les montants des garanties, et la date de validité (responsabilité civile), à jour.
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Capacité économique et financière : -Formulaire DC 2 (ou Déclaration du candidat) indiquant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant l’objet du marché sur les trois dernières années d’exercice disponible, ou document similaire reprenant toutes les informations du DC 2, dûment complété par le candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, par chaque membre du groupement. En cas de candidature groupée, ce document doit être produit par chacun des membres.
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : -Présentation des effectifs moyens annuels du soumissionnaire et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années
-Les références professionnelles : présentation d’une liste de marchés exécutés au cours des trois dernières années de même nature et de même volume que l’objet de la présente consultation en indiquant le pouvoir adjudicateur contractant, le montant, l’année et l’objet du marché.
-Certificats de qualifications professionnelles ou équivalent suivants :
Attestation SS4 Encadrant de chantier, opérateur de chantier pour le lot 1
OPQIBI n°1202 et 1203 ou équivalents pour les deux lots
Attestation de manipulation des fluides frigorigènes pour le lot 2
-Présentation de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le soumissionnaire dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Technique d"achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 16 février 2026 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d"attribution sans négociation : Oui
L"acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d"acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Pouvoir adjudicateur
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Accord-cadre à bons de commandes et marchés subséquents relatif aux travaux de second œuvre
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet l"exécution de travaux de modernisation de second oeuvre, dans le cadre du projet de réaménagement tertiaire et de rénovation des plateaux sur les sites du pouvoir adjudicateur.
Ces travaux s"effectueront essentiellement dans les agences et le bâtiment tertiaire abritant le siège du pouvoir adjudicateur, situés principalement en Ile-de-France.
Mots descripteurs : Tous corps d"état , Décoration (travaux) ,
Lieu principal d"exécution du marché : Ile-de-France
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère : euros
offre la plus chère : euros
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 : Lots
Description du lot : Lot 1 Tous corps d’états (TCE)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45111291
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d"exécution du lot : Ile-de-France
Description du lot : Lot 2 Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d"exécution du lot : Ile-de-France
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Aucune visite n’est prévue dans le cadre de l’accord-cadre. Des visites sont prévues pour les marchés subséquents. Les modalités de visite seront définies dans les lettres de consultations de chaque marché subséquent.
La présente consultation est passée sous la forme d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande et à marchés subséquents, au sens des l’articles R2162-1 à R2162-14 du Code de la commande publique.
En application de l’article R. 2162-4-2° du Code de la commande publique, l’accord-cadre est conclu dans les conditions suivantes :
Lot 1
- Sans montant minimal
- Avec un montant maximum de 3 200 000 € HT sur toute la durée du marché (reconductions éventuelles comprises)
Lot 2
- Sans montant minimal
- Avec un montant maximum de 900 000 € HT sur toute la durée du marché (reconductions éventuelles comprises
Le présent accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 2 ans pour chaque lot à compter de sa notification aux Titulaires.
Le marché est reconductible pour une période d’un (1) an deux fois maximum par tacite reconduction, soit pour une durée de 4 ans maximum.
Le pouvoir adjudicateur pourra ne pas reconduire le marché à l’issue de chaque période sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois avant la fin de celle-ci sans que les titulaires ne puissent prétendre à aucune indemnité.
Modalités d’attribution des lots
En application de l’article R2113-1 du Code de la Commande Publique, Un candidat peut soumissionner à l’ensemble des lots et pourra être attributaire de l’ensemble des lots pour lesquels il a soumissionné.
Le marché n’est pas décomposé en tranche.
La présente consultation ne comprend pas de variantes obligatoires. La présente consultation n’autorise pas de variantes libres.
La présente consultation ne comprend pas de prestations supplémentaires éventuelles.
Date d"envoi du présent avis : 16/01/2026 Recevoir des avis similaires DCE réponse en ligne Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Paris Habitat OPH Direction des achats Travaux de réhabilitation d"un bâtiment de 6 logements au 74 rue St-Denis (1er) AO : AO-2603-0057 75 - ANTIN RESIDENCES Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 07/01/2026 Limite de réponse : 05/02/2026 INSAAE - L"institut Agro Remplacement des caissons de VMC des bâtiments de l"Institut Agro (dispositif CEE) - Sites de Dijon, Montpellier et Rennes-Angers AO : AO-2602-0828 75 - ANTIN RESIDENCES Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 31/12/2025 Limite de réponse : 20/01/2026 SEMAPA Phase candidature - Construction d"un équipement multisports - ZAC Python-Duvernois, Paris 20ème. AO : AO-2602-0822 75 - ANTIN RESIDENCES Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Marché négocié Mise en ligne : 31/12/2025 Limite de réponse : 06/02/2026 Avis du même domaine d’activité Voir tout SDIS 64 Sce Départ. d"Incendie et de Secours Réfection des installations thermiques et climatiques du CIS AO : AO-2605-0030 75 - ANTIN RESIDENCES Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 17/01/2026 Limite de réponse : 20/02/2026 SYANE Travaux d"extension de la chaufferie bois pour le réseau de chaleur AO : AO-2605-0025 75 - ANTIN RESIDENCES Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 17/01/2026 Limite de réponse : 20/02/2026 SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D ENERGIES CALORIFIQUES Accord-cadre à marchés subséquents et bons de commande portant sur la création et la rénovation de sous-stations de chauffage urbain AO : AO-2604-2952 75 - ANTIN RESIDENCES Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 17/01/2026 Limite de réponse : 20/02/2026 Avis à Proximité Voir tout ELOGIE - SIEMP Travaux de réfection de dallages et gestion des eaux pluviales - 71 rue des Amandiers (20e) AO : AO-2605-0050 75 - ANTIN RESIDENCES Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 17/01/2026 Limite de réponse : 13/02/2026 Ivry Confluence Avenir Prestations de conseil en communication, conception et réalisation d"actions et d"outils de communication AO : AO-2605-0036 75 - ANTIN RESIDENCES Services Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 17/01/2026 Limite de réponse : 05/02/2026 Ambassade de la Corée Prestation de sécurité privée AO : AO-2604-2962 75 - ANTIN RESIDENCES Services Procédure adaptée Mise en ligne : 17/01/2026 Limite de réponse : 25/01/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 15/01/2026Décembre 2025 – Quelles sont les nouvelles orientations de la politique d’achats publics annoncées par le ministère de l’Économie et des Finances ?

Le ministère de l’Économie et des Finances a défini trois axes stratégiques pour moderniser la politique d’achats publics

Lire la suite

• Publié le 12/01/2026Modifications du Code de la commande publique – Que contiennent les décrets du 29 décembre 2025 ?

Deux décrets publiés le 29 décembre 2025 modifient le Code de la commande publique et sont entrés en vigueur pour une application au 1er janvier ou au 1er avril 2026. Ces textes font suite à une consultation menée par Bercy auprès des acheteurs publics et des opérateurs économiques.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026La vente d’un terrain communal est-elle soumise aux règles de la commande publique ?

En principe, la cession d’un bien du domaine privé d’une commune n’est pas soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence du Code de la commande publique. Le Conseil d’État a confirmé cette position dans sa décision du 8 février 1999 (n° 168043), précisant que les collectivités territoriales ne sont pas tenues d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs potentiels avant toute cession de leurs biens immobiliers.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026Quels enseignements tirer de la gestion des marchés publics du chantier de Notre-Dame de Paris ?

Le troisième rapport de la Cour des comptes de septembre 2025* sur la restauration de Notre-Dame apporte des enseignements précieux sur la gestion de marchés publics complexes. L’établissement public chargé de la restauration (EP-RNDP) a démontré qu’une organisation rigoureuse permet de concilier efficacité et respect des règles de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 05/01/2026En quoi le Legal Design peut-il être un outil précieux ?

Le Legal Design est une méthodologie qui transforme la manière dont sont rédigés et structurés les documents juridiques de la commande publique. L’objectif n’est pas simplement d’embellir les dossiers de consultation, mais de les rendre réellement compréhensibles et opérationnels pour tous les acteurs concernés.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si un acheteur public ne paie pas les primes d’un marché public d’assurance ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage paie par erreur le titulaire au lieu du sous-traitant ayant droit au paiement direct ? Lire la suite
• Publié le 22/12/2025Comment utiliser l’analyse du cycle de vie (ACV) dans mes marchés publics ?

Le guide du Commissariat général au développement durable détaille l’ensemble de ces modalités pratiques et vous accompagne pas à pas dans cette démarche d’achat responsable

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Comment indexer les prix dans les marchés publics de restauration collective ?

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a actualisé sa fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective, avec des recommandations renforcées face à la volatilité des coûts alimentaires.

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция