Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 311 logements HBM du groupe Porte d"Aubervilliers / Charles-Hermite (18e) (Франция - Тендер #69682398)

75 - PARIS HABITAT OPH Mise en ligne : 03/01/2026 Limite de réponse : 23/02/2026 Travaux de bâtiment Marché négocié Avis n°AO-2602-0913 Paris Habitat OPH Direction des achats Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 311 logements HBM du groupe Porte d"Aubervilliers / Charles-Hermite (18e) 75 - PARIS HABITAT OPH Limite de réponse : 23/02/2026 Descriptif Source : France: Travaux de restructuration
Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification
des espaces extérieurs de 311 logements HBM (ILOT E&F) du groupe PORTE
D"AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à Paris 18ème
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel: Paris Habitat - OPH
Forme juridique de l"acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure

2.1 Procédure
Titre: Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces
extérieurs de 311 logements HBM (ILOT E&F) du groupe PORTE D"AUBERVILLIERS / CHARLES
HERMITE à Paris 18ème
Description: La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration
de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs d"environ 311 logements HBM (ILOTS
E&F) du groupe CHARLES HERMITE à Paris 18ème. Il s"agit d"un marché ordinaire composé de deux
types de prestations : Des prestations forfaitaires : Les prestations seront rémunérées par application du prix global
forfaitaire tel qu"il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Des prestations complémentaires
à bons de commande : Pour les prestations relatives aux travaux d"accompagnement au relogement des locataires
et des prestations liées au désamiantage / déplombage indiquées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), sans
montant minimum mais avec un montant maximum de 500 000 euros HT sur la durée totale du marché . Il n"est
pas prévu de décomposition en tranches. Les prestations ne peuvent être alloties compte tenu du fait que l"objet
du marché ne permet pas l"identification de prestations distinctes. En effet, l"opération présente les caractéristiques
suivantes : - Réalisation d"une opération tiroir en site occupé avec un programme travaux qui impose une intervention
dans des cages d"escaliers vides pour une durée pouvant aller de 8 à 12 mois. L"opération sera donc réalisée en
plusieurs phases avec des cages d"escalier relais. L"allotissement accroit fortement le risque de retard et de nuisances
pour les locataires. - Les difficultés techniques liées à l"intégration du réemploi des matériaux issus des travaux de
réhabilitation dans le projet demandent un suivi fin, qui pour cette taille d"opération, nécessite une entreprise en tout
corps d"état afin : - D"assurer une présence et une coordination permanente sur le chantier pour organiser et planifier
les interventions multiples - De maintenir le fonctionnement du site durant toute la durée du chantier. Le recours à un
marché global se justifie également par le fait que l"opération consiste en la réalisation de travaux devant permettre
d"atteindre une performance énergétique concernant plusieurs types d"ouvrage tels que la ventilation, le chauffage,
l"électricité ou l"isolation des bâtiments. De ce fait, chaque corps d"état participe à l"atteinte de la performance
énergétique dont la responsabilité ne peut être diluée entre différentes entreprises
Identifiant de la procédure: 918f7268-b7ec-41b7-9aaf-5866afbda537
Identifiant interne: 2025-1282
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d"un appel à la concurrence / concurrentielle avec
négociation
La procédure est accélérée: non

2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211340 Travaux de construction d"immeubles collectifs

2.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: Charles Hermite
Ville: Paris
Code postal: 75018
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Le règlement de la consultation établi pour la phase offre précisera si des Pse
seront à chiffrer par les candidats sélectionnés. Le chiffre d"affaires minimum requis pour candidater à ce marché
est fixé à 12 millions d"euros. Cette exigence sera appréciée au regard de la moyenne du chiffre d"affaires des trois
derniers exercices disponibles. Tous les candidats répondant aux critères susmentionnés à l"article 3 du règlement
de consultation et ayant les capacités professionnelles, techniques et financières ci-dessous seront sélectionnés
pour la phase offre: Le chiffre d"affaires minimum requis pour candidater à ce marché est fixé à 12 millions d"euros.
Cette exigence sera appréciée au regard de la moyenne du chiffre d"affaires des trois derniers exercices disponibles.
- Capacités professionnelles : appréciées au regard des références présentées dans le cadre A3, - Capacités
techniques : appréciée au regard des qualifications demandées et des moyens humains
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0000
Titre: Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces
extérieurs de 311 logements HBM (ILOT E&F) du groupe PORTE D"AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à
Paris 18ème
Description: La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration
de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs d"environ 311 logements HBM (ILOTS
E&F) du groupe CHARLES HERMITE à Paris 18ème. Il s"agit d"un marché ordinaire composé de deux
types de prestations : Des prestations forfaitaires : Les prestations seront rémunérées par application du prix global
forfaitaire tel qu"il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Des prestations complémentaires
à bons de commande : Pour les prestations relatives aux travaux d"accompagnement au relogement des locataires
et des prestations liées au désamiantage / déplombage indiquées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), sans
montant minimum mais avec un montant maximum de 500 000 euros HT sur la durée totale du marché . Il n"est
pas prévu de décomposition en tranches. Les prestations ne peuvent être alloties compte tenu du fait que l"objet
du marché ne permet pas l"identification de prestations distinctes. En effet, l"opération présente les caractéristiques
suivantes : - Réalisation d"une opération tiroir en site occupé avec un programme travaux qui impose une intervention
dans des cages d"escaliers vides pour une durée pouvant aller de 8 à 12 mois. L"opération sera donc réalisée en
plusieurs phases avec des cages d"escalier relais. L"allotissement accroit fortement le risque de retard et de nuisances
pour les locataires. - Les difficultés techniques liées à l"intégration du réemploi des matériaux issus des travaux de
réhabilitation dans le projet demandent un suivi fin, qui pour cette taille d"opération, nécessite une entreprise en tout
corps d"état afin : - D"assurer une présence et une coordination permanente sur le chantier pour organiser et planifier
les interventions multiples - De maintenir le fonctionnement du site durant toute la durée du chantier. Le recours à un
marché global se justifie également par le fait que l"opération consiste en la réalisation de travaux devant permettre
d"atteindre une performance énergétique concernant plusieurs types d"ouvrage tels que la ventilation, le chauffage,
l"électricité ou l"isolation des bâtiments. De ce fait, chaque corps d"état participe à l"atteinte de la performance
énergétique dont la responsabilité ne peut être diluée entre différentes entreprises
Identifiant interne: T-PF-1758799

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211340 Travaux de construction d"immeubles collectifs
Options:
Description des options: Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d"éventuelles prestations
susceptibles d"être effectuées dans le cadre de marches similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: Charles Hermite
Ville: Paris
Code postal: 75018
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 27/11/2026
Durée: 48 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n"est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l"exécution du marché doivent être
mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l"UE
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l"incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1758799
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&IDM=1758799
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/02/2026 16:00 +01:00
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés: Non
Conditions relatives à l"exécution du contrat: Le chiffre d"affaires minimum requis pour candidater à ce marché est
fixé à 12 millions d"euros. Cette exigence sera appréciée au regard de la moyenne du chiffre d"affaires des trois
derniers exercices disponibles
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 1
Informations sur le système d"acquisition dynamique:
Pas de système d"acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Paris Habitat -
OPH
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Paris
8 Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d"enregistrement: CA765AA9-F0C1-B53E-1476F8192799E9C9
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique: publications-joue@aws-france.com
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender

8.1 ORG-0002
Nom officiel: Paris Habitat - OPH
Numéro d"enregistrement: 5041
Adresse postale: 21 bis rue Claude Bernard
Ville: Paris
Code postal: 75253
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Point de contact: La Directrice Générale
Adresse électronique: ld-djmm@parishabitat.fr
Téléphone: 0171370000
Télécopieur: 0171370014
Adresse internet: https://www.parishabitat.fr/Pages/Accueil.aspx
Profil de l"acheteur: http://marches-publics.parishabitat.fr/accueil.htm
Rôles de cette organisation:
Acheteur

8.1 ORG-0003
Nom officiel: Paris Habitat - OPH
Numéro d"enregistrement: CA765ACB-EA42-0273-ED15E63BF240608A
Adresse postale: 21 bis rue Claude Bernard
Ville: Paris
Code postal: 75253
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Adresse électronique: cheril.mbomansingi@parishabitat.fr
Téléphone: 0171370926
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Paris
Numéro d"enregistrement: CA765ADF-DBEC-C912-D1D70CE5AF11256A
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Ville: Paris
Code postal: 75181
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: 0144594400
Télécopieur: 0144594646
Adresse internet: http://paris.tribunal-administratif.fr
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0005
Nom officiel: Greffe du Tribunal Administratif de Paris
Numéro d"enregistrement: CA765AF1-C7E5-5EAF-3252A9CBA2021ED3
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Ville: Paris
Code postal: 75181
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: 0144594400
Télécopieur: 0144594646
Adresse internet: http://paris.tribunal-administratif.fr
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours
Informations relatives à l"avis
Identifiant/version de l"avis: cafd0ba2-3fe9-4c87-b43d-c5f83985226c - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d"avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d"envoi de l"avis: 01/01/2026 18:40 +01:00
Langues dans lesquelles l"avis en question est officiellement disponible: français
Recevoir des avis similaires DCE réponse en ligne Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Paris Habitat OPH Direction des achats Opération réhabilitation plan climat, d"amélioration de la qualité de services et des espaces extérieurs des 38 logements situés au 82 rue Daguerre et 15 rue Fermat (14e) AO : AO-2602-0914 75 - PARIS HABITAT OPH Travaux de bâtiment Marché négocié DCE en ligne Mise en ligne : 03/01/2026 Limite de réponse : 23/02/2026 ICF La Sablière Immobilière des Chemins de Fer Travaux d"aménagement de stationnement à Athis-Mons (91) AO : AO-2601-1773 75 - PARIS HABITAT OPH Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 25/12/2025 Limite de réponse : 06/02/2026 Paris Habitat OPH Direction des achats Réhabilitation et amélioration thermique des logements, amélioration des espaces communs et des espaces extérieurs sur le groupe immobilier situé au 14/24 rue de la Vistule (13e) AO : AO-2601-1458 75 - PARIS HABITAT OPH Travaux de bâtiment Marché négocié DCE en ligne Mise en ligne : 24/12/2025 Limite de réponse : 27/02/2026 Avis du même domaine d’activité Voir tout Paris Habitat OPH Direction des achats Opération réhabilitation plan climat, d"amélioration de la qualité de services et des espaces extérieurs des 38 logements situés au 82 rue Daguerre et 15 rue Fermat (14e) AO : AO-2602-0914 75 - PARIS HABITAT OPH Travaux de bâtiment Marché négocié DCE en ligne Mise en ligne : 03/01/2026 Limite de réponse : 23/02/2026 Archipel Habitat - OPH de Rennes Métropole Réhabilitation et rénovation thermique de 54 logements individuels Relance lot 11 : aménagements extérieurs AO : AO-2602-0900 75 - PARIS HABITAT OPH Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 01/01/2026 Limite de réponse : 02/02/2026 Est Métropole Habitat Marché de travaux en site occupé pour la réhabilitation de 73 logements pour la résidence Zola AO : AO-2602-0885 75 - PARIS HABITAT OPH Travaux de bâtiment Procédure Ouverte DCE en ligne Mise en ligne : 01/01/2026 Limite de réponse : 27/01/2026 Avis à Proximité Voir tout Paris Habitat OPH Direction des achats Opération réhabilitation plan climat, d"amélioration de la qualité de services et des espaces extérieurs des 38 logements situés au 82 rue Daguerre et 15 rue Fermat (14e) AO : AO-2602-0914 75 - PARIS HABITAT OPH Travaux de bâtiment Marché négocié DCE en ligne Mise en ligne : 03/01/2026 Limite de réponse : 23/02/2026 Seqens Travaux de réhabilitation-restructuration de l"auberge de jeunesse Le d"Artagnan 80 rue Vitruve (20e) AO : AO-2602-0886 75 - PARIS HABITAT OPH Travaux de bâtiment Marché négocié Mise en ligne : 02/01/2026 Limite de réponse : 26/01/2026 Ocapiat Affranchissement, collecte et distribution des courriers et colis AO : AO-2602-0909 75 - PARIS HABITAT OPH Services Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 01/01/2026 Limite de réponse : 26/01/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 22/12/2025Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Le maître d’ouvrage peut-il refuser le paiement direct au sous-traitant en raison d’un solde négatif du décompte général du marché principal ou de réserves sur la qualité des travaux ?

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si un acheteur public ne paie pas les primes d’un marché public d’assurance ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 22/12/2025Que se passe-t-il si le maître d’ouvrage paie par erreur le titulaire au lieu du sous-traitant ayant droit au paiement direct ? Lire la suite
• Publié le 22/12/2025Comment utiliser l’analyse du cycle de vie (ACV) dans mes marchés publics ?

Le guide du Commissariat général au développement durable détaille l’ensemble de ces modalités pratiques et vous accompagne pas à pas dans cette démarche d’achat responsable

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Comment indexer les prix dans les marchés publics de restauration collective ?

La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) a actualisé sa fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective, avec des recommandations renforcées face à la volatilité des coûts alimentaires.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les nouvelles obligations en matière d’efficacité énergétique pour les acheteurs publics ?

Cette ordonnance introduit des obligations renforcées pour les acheteurs publics et modifie le Code de la commande publique

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025Quelles sont les conséquences d’un DG établi sans réserve lorsque le maître d’ouvrage avait connaissance de désordres ?

Un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2025 (Société Travaux du Midi, req. n° 496667) vient préciser la portée du caractère définitif du décompte général (DG) prévu par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Cette décision rappelle l’importance cruciale de la vigilance lors de l’établissement du DG.

Lire la suite

• Publié le 15/12/2025MAPA de montants élevés : faut-il créer une commission d’examen des offres ?

Bien que le Code de la commande publique n’impose pas la création d’une commission pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), cette pratique est de plus en plus encouragée par les chambres régionales des comptes, notamment pour les marchés de montants significatifs.

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025Que contient le « kit achats durables » ?

Dans le but d’accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations environnementales, l’OECP (Observatoire Economique de la Commande Publique) vient de concocter un « kit achats durables ».

Lire la suite

• Publié le 11/12/2025L’Union européenne peut-elle exclure certains pays de ses marchés publics ?

L’UE a activé pour la première fois son instrument sur les marchés publics internationaux (IMPI) pour exclure la Chine des marchés publics de dispositifs médicaux depuis le 30 juin 2025

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция