Travaux de modification du réseau de chaleur du quartier de Keredern (Франция - Тендер #68847835)

29 - Brest Mise en ligne : 27/11/2025 Limite de réponse : 23/12/2025 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2549-2173 BREST METROPOLE HABITAT Travaux de modification du réseau de chaleur du quartier de Keredern 29 - Brest Limite de réponse : 23/12/2025 Descriptif Source : Identification de l"organisme qui passe le marché : Brest Métropole Habitat - 68 rue de Glasgow 29200 Brest
Numéro de référence : : 2025-090
Durée du marché : La durée du marché est de 9 mois (période de préparation de 2 mois incluse) à compter de la date indiquée dans l"ordre de démarrage notifié par le Maître d"Ouvrage par Ordre de Service.
Date limite : Date limite de réception des offres : 23/12/2025 à 17h00.
Date d"envoi de l"avis à l"organisme de publication : 26/11/2025
Modification de détail au dossier de consultation : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d"apporter, au plus tard, 8 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l"étude du dossier par les concurrents, la date fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Nombre et consistance des lots : Marché alloti
Lot 1 - Zone 1 - Nord
Lot 2 - Zone 2 - Sud
Critères de sélection : Les critères de sélections des offres seront précisés dans le Règlement de consultation et son annexe.
Modalités d"attribution : Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limité fixée pour la réception des offres
Procédure de passation : Consultation passée en procédure adaptée conformément aux dispositions de l"article L2123-1 et du chapitre III du titre II (articles R2123-1 et suivants) du Code de la commande publique Identification de l"acheteur.
Le présent accord cadre est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande conformément à l"article R2162-2 du code de la commande publique.
Candidature : ? Le DUME (le pouvoir adjudicateur encourage les candidats à privilégier le DUME qui risque d"être prochainement imposé dans le cadre du plan de dématérialisation)
Ou l"ensemble des éléments suivants :
? La lettre de candidature modèle DC1 ou équivalent (renseignements relatifs aux personnes habilitées à engager la société);
? La déclaration du candidat DC2 ou équivalent, permettant l"évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat ;
? Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements ;
? Les déclarations sur l"honneur pour justifier :
• Attestation sur l"honneur pour justifier que le candidat n"entre pas dans le cas d"interdiction de soumissionner mentionnée à l"article R2143-3 du code de la commande publique ;
• Qu"il n"a fait l"objet d"aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées au Code du Travail ;
• Qu"il a satisfait aux obligations fiscales et sociales. Les candidats étrangers non établis en France veilleront à attester sur l"honneur le respect de ces différentes obligations au regard des règles d"effet équivalent dans leur pays d"origine.
? La liste des prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années.
?Les qualifications suivantes :
oQualibat et/ou RGE en Plomberie, Sanitaire, Chauffage, Ventilation
oHabilitations électriques des intervenants
oAttestation de compétences au suivi de la formation amiante sous-section 4, suivant la catégorie du personnel (encadrant technique, encadrant de chantier, opérateurs de chantier).
Jugements des candidatures : Conformément à l"article R2144-3 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur précise que la vérification de l"aptitude à exercer l"activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l"attribution de l"accord cadre.
? Les candidatures seront écartées si : les capacités professionnelles sont insuffisantes et/ou si les moyens financiers sont insuffisants ou si le candidat ne justifie pas des justificatifs de qualifications suivantes (ou équivalentes) décrites dans l"article 4-1 du RC.
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir 8 jours avant la date limite de réception des offres une demande via le profil acheteur :
https://www.achatpublic.com
Visite sur site obligatoire : Une visite du site est obligatoire.
Deux créneaux sont proposés :
•Le 03/12/2025 à 14h00.
•Le 08/12/2025 à 14h00
Le point de rendez-vous sera le point d’accueil de Lambezellec – 1 rue Paul DUKA. BREST
Vous pouvez prendre contact avec Monsieur WILLIAM RICHARD – ATIS, au 02 98 46 32 19 pour effectuer la visite. Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Armorique Habitat Accord-cadre de travaux de rénovation énergétique dans des logements individuels d"Armorique Habitat par le remplacement du système de chauffage. AO : AO-2545-3967 29 - Brest Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 01/11/2025 Limite de réponse : 27/11/2025 Avis du même domaine d’activité Voir tout Ville de Paris Accord-cadre à bons de commandes en 4 lots géographiques pour les travaux de mise en conformité des systèmes de ventilation et d"assainissement de l"air des locaux de travail de la Ville de Paris. AO : AO-2549-2027 29 - Brest Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/11/2025 Limite de réponse : 29/12/2025 CCM Doubs Baumois Marchés de travaux tout corps d"état pour la réhabilitation de l"école et du périscolaire de la Tour de Scay situé : 12 rue des fontaines AO : AO-2549-1658 29 - Brest Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 27/11/2025 Limite de réponse : 05/01/2026 ENS-LSH - Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines Aménagement d"une plateforme de cryomicroscopie BSL2 au sous-sol du MLE. AO : AO-2549-1534 29 - Brest Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 27/11/2025 Limite de réponse : 19/01/2026 Avis à Proximité Voir tout ESID de Brest Accord-cadre à bons de commande pour le démantèlement et l"élimination de pontons, de coffres métalliques et de ras béton sur la Base de défense Brest Lorient AO : AO-2549-1661 29 - Brest Travaux Publics Appel d"offres restreint Mise en ligne : 27/11/2025 Limite de réponse : 22/01/2026 Conseil Départemental du Finistère Prestations de remplacement de flexibles hydrauliques sur engins (y compris les fournitures). AO : AO-2549-1492 29 - Brest Services Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 27/11/2025 Limite de réponse : 08/01/2026 Finistère Habitat ACCORD-CADRE MULTI ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE (BDC) PRESTATIONS DE GEOMETRE EXPERT. AO : AO-2549-1311 29 - Brest Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 26/11/2025 Limite de réponse : 06/01/2026 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 21/10/2025Comment utiliser correctement les critères liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le choix des offres ?

Le Code de la commande publique autorise l’intégration de critères de performance en matière sociale et environnementale de l’entreprise parmi les critères de sélection des offres. Toutefois, ces critères doivent notamment impérativement respecter les principes fondamentaux de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

Lire la suite

• Publié le 21/10/2025Protocole transactionnel, retard de paiement et intérêts moratoires : comment articuler ce triptyque ?

Un temps supplémentaire doit être laissé aux candidats en cas de modification substantielle du DCE. En cas de non-respect de cette obligation, l’annulation de la procédure ne s’appliquera qu’au lot concerné par la modification.

Lire la suite

• Publié le 21/10/2025Que contient le rapport d’activité 2024 de la DAJ concernant la commande publique ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 29/09/2025Septembre 2025 – où en sont les délais de paiement ?

Le 8 juillet 2025, la commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique (et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française) a remis ses conclusions. Son rapport de 400 pages dresse un état des lieux critique de la commande publique et formule 67 propositions pour en améliorer l’efficacité.

Lire la suite

• Publié le 29/09/2025Quelles sont les conclusions de la commission d’enquête du Sénat sur l’état et le coût de la commande publique ?

Le 8 juillet 2025, la commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique (et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française) a remis ses conclusions. Son rapport de 400 pages dresse un état des lieux critique de la commande publique et formule 67 propositions pour en améliorer l’efficacité.

Lire la suite

• Publié le 08/09/2025Quelles sont les recommandations de l’OCDE en matière de verdissement des marchés ?

L’OCDE pose les questions de l’évolution des rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la définition des politiques de marchés publics environnementaux. Selon elle, il est essentiel de renforcer de renforcer la fonction achat comme fonction stratégique pour répondre aux enjeux du développement durable.

Lire la suite

• Publié le 14/08/2025Règlement « zéro net » – quels sont les produits de technologie « zéro net » ?

N’oubliez pas d’insérer systématiquement une clause de révision dans les marchés, d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, dont la réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, aux prix impactés par les cours mondiaux.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Quid d’un marché public sans clause de révision des prix ?

N’oubliez pas d’insérer systématiquement une clause de révision dans les marchés, d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, dont la réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, aux prix impactés par les cours mondiaux.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Comment mettre en œuvre un achat public local et responsable ?

Le guide publié par l’Observatoire de l’éthique publique, paru en juin 2025, propose un éventail de solutions concrètes et d’outils pour mettre en place une démarche d’achat local et responsable dans toutes les collectivités.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Quid du guide de la relation assurantielle millésimé 2025 ?

L’OECP publie un guide intitulé « Guide marchés publics d’assurance des collectivités territoriales et de leurs groupements »

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция