DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET HAP RELATIFS A L"EXTENSION DE LA STATION D"EPURATION DE PIERREFONDS.. (Франция - Тендер #68468804)

974 - ST PIERRE Mise en ligne : 12/11/2025 Limite de réponse : 10/12/2025 Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Avis n°AO-2547-1648 CIVIS DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET HAP RELATIFS A L"EXTENSION DE LA STATION D"EPURATION DE PIERREFONDS.. 974 - ST PIERRE Limite de réponse : 10/12/2025 Descriptif Source : WEB Avis de marché
Département(s) de publication :974
Annonce n° 25-124360


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : CIVIS
Forme juridique de l"acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d"administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET HAP RELATIFS A L"EXTENSION DE LA STATION D"EPURATION DE PIERREFONDS.
Description : Dans le cadre de ce chantier il est donc demandé la réalisation des diagnostics suivants : ï?? Repérage avant démolition exhaustif des matériaux et produits contenant de l"amiante ; ï?? Repérage avant démolition exhaustif des matériaux et produits contenant du plomb ; ï?? Rapport et détermination des teneurs en HAP dans les revêtements bitumineux : toitures, enrobés, etc... ; Le CCTP présente les missions.
Identifiant de la procédure : ae2c2528-b582-4562-9cf8-320dea79cb3f
Identifiant interne : 20250026
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : Appel d"Offres Ouvert

2.1.1 Objet
Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 90650000 Services de désamiantage

2.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale : STEP Pierrefonds
Ville : Saint-Pierre
Code postal : 97410
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB ET HAP RELATIFS A L"EXTENSION DE LA STATION D"EPURATION DE PIERREFONDS.
Description : Dans le cadre de ce chantier il est donc demandé la réalisation des diagnostics suivants : ï?? Repérage avant démolition exhaustif des matériaux et produits contenant de l"amiante ; ï?? Repérage avant démolition exhaustif des matériaux et produits contenant du plomb ; ï?? Rapport et détermination des teneurs en HAP dans les revêtements bitumineux : toitures, enrobés, etc... ; Chaque mission comprend les frais et dépenses de toutes natures nécessaires à l"exécution complète de la mission et notamment : ï?? La réalisation des investigations amiante, plomb, HAP sur place, ï?? Tous les moyens matériels et moyens d"accès nécessaires ; ï?? Toutes les visites sur site nécessaires à la réalisation de ses repérages ; ï?? Des carottages dans les revêtements extérieurs (enrobés, asphalte, etc...). Ces revêtements devront être sondés sur toute leur épaisseur en distinguant les différentes couches rencontrées ; ï?? Des carottages en toiture afin de voir l"ensemble des couches composant le complexe d"étanchéité, et analyser chacune d"entre elle ; ï?? Des carottages dans les structures porteuses des bâtiments et ouvrages (verticaux et horizontaux) afin de détecter d"éventuels isolants, colles, etc... et de pouvoir analyser les différentes couches ; ï?? Des sondages en pied de bâtiment afin d"identifier d"éventuels conduits enterrés, enduits de soubassements, etc... ï?? Le repérage des réseaux, cuves, rétentions, etc...enterrés et la réalisation de sondages à la pelle mécanique pour leur dégagement ; ï?? La réalisation sur place de tous les prélèvements nécessaires à la réalisation de ces diagnostics ; ï?? Les analyses amiante des échantillons en laboratoire (META) ; ï?? Les analyses HAP des échantillons en laboratoire ; ï?? Les mesures de teneurs en plomb ; ï?? La remise en état pour tout prélèvement / sondage présentant un risque d"accident ; ï?? La remise en état pour tout prélèvement / sondage altérant la tenue hors d"eau, hors d"air du bâtiment (rebouchage des carottages sur toiture et murs extérieurs, reprise de l"étanchéité de toiture, etc...) ï?? En cas de sondage mécanique, le remblaiement avec les terres extraites après avoir réalisé l"ensemble des analyses et prélèvements nécessaires. La rédaction des pré-rapports et rapport de repérages, y compris toute reprise en phase de réalisation de travaux ; ï?? La réalisation de plans précis, et d"une cartographie précise avec étendue des matériaux, positionnement des points de sondages pour compréhension des ZPSO ; ï?? La réalisation d"un quantitatif des matériaux ; ï?? L"ensemble des visites complémentaires demandées : visite de récolement, de présentation au groupement de conception/réalisation en phase conception ; ï?? Le marquage sur site des éléments amiantés (surfaces homogènes considérées, éléments similaires considérés, ...) Les plans détaillant la vue d"ensemble des bâtiments seront communiqués au prestataire en format pdf et dwg au démarrage de la mission.
Identifiant interne : 20250026

5.1.1 Objet
Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 90650000 Services de désamiantage

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale : STEP de Pierrefonds à Saint-Pierre
Ville : Saint-Pierre
Code postal : 97410
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Durée : 10 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n"est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l"exécution du marché doivent être mentionnés : Exigence dans l"offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l"UE
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
Informations complémentaires : Le financement se fera sur les ressources propres de la CIVIS et à l"aide de subventions : FEDER, AFD, OFFICE DE L"EAU et OFB.

5.1.10 Critères d"attribution
Critère :
Type : Qualité
Nom : Valeur Technique 40 %
Description : Valeur Technique : mémoire technique noté sur 100 pts : - moyens mis en oeuvre ; -hygiène et sécurité ; -organisation des prélèvements ; -description des prestations. Chaque sous-critère est détaillé et pondéré à l"article 8 du Réglement de Consultation.
Critère :
Type : Qualité
Nom : Critère Environnemental et Social 10 %
Description : Noté sur 100 pts : -La gestion des déchets, les mesures prises par l"entreprise pour la gestion des émissions de gaz à effet de serre et la prévention des risques environnementaux découlant de l"exécution des travaux : 70 pts ; -Effort réalisé dans le cadre de l"exécution du marché pour anticiper à l"insertion sociale des jeunes et des personnes les plus éloignées de l"emploi (30 pts).
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix 50 %
Description : Noté sur 100 pts. Le critère prix sera évalué par application de la formule suivante et sur la base du prix total HT euros du DQE.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://civis.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_10747_1128185.html

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.e-marchespublics.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 10/12/2025 à 12:00
Date limite de validité de l"offre : 150 Jour
Informations relatives à l"ouverture publique :
Date d"ouverture : 10/12/2025 à 14:00
Lieu : CIVIS, 29 route de l"Entre--Deux 97 410 Saint-Pierre.
Informations complémentaires : Les candidats ne sont pas admis à la séance d"ouverture des plis.
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique :
Pas de système d"acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal Administratif de la Réunion
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de la Réunion
Informations relatives aux délais de recours : Tribunal Administratif de la Réunion
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : CIVIS
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours : Tribunal Administratif de la Réunion

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : CIVIS
Numéro d"enregistrement : 24974007700048
Adresse postale : 29 route de l"Entre-Deux Pierrefonds
Ville : Saint-Pierre
Code postal : 97410
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Point de contact : Direction de la Commande Publique
Adresse électronique : dcp@civis.re
Téléphone : +33 262499600
Adresse internet : https://www.civis.re
Profil de l"acheteur : https://civis.e-marchespublics.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal Administratif de la Réunion
Numéro d"enregistrement : sans objet
Adresse postale : 2 TER RUE FELIX GUYON
Ville : Saint Denis
Code postal : 97400
Subdivision pays (NUTS) : La Réunion ( FRY40 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation

8.1 ORG-0000
Nom officiel : DEMATIS
Numéro d"enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à l"avis
Identifiant/version de l"avis : 8ebc4194-8e0b-43fb-b261-4815523488e3 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d"avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d"envoi de l"avis : 07/11/2025 à 11:40
Langues dans lesquelles l"avis en question est officiellement disponible : français

Date d"envoi du présent avis à la publication : 07/11/2025 Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Ville de St Joseph Études complémentaires relatives à la réhabilitation de l"ancienne décharge de la Bergerie AO : AO-2546-1030 974 - ST PIERRE Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 05/11/2025 Limite de réponse : 05/12/2025 Ville du Port Prestations topographiques et foncières pour les besoins de la ville de Le Port AO : AO-2546-0252 974 - ST PIERRE Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 02/11/2025 Limite de réponse : 01/12/2025 SPL Grand Sud Marché de maîtrise d"oeuvre pour la réalisation du pôle d"échange de Cilaos. AO : AO-2545-1287 974 - ST PIERRE Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 29/10/2025 Limite de réponse : 28/11/2025 Avis du même domaine d’activité Voir tout MINDEF/SGA/DCSID/ ESID de Toulon Service Achats Infrastructure AMO pour expertise et diagnostics des chaudières émissives - BdD Toulon. AO : AO-2546-3806 974 - ST PIERRE Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres restreint Mise en ligne : 12/11/2025 Limite de réponse : 09/12/2025 Syndicat Mixte du Bassin Cele Lot médian Suivi de la qualité des eaux superficielles et des sédiments sur le bassin versant du Lot médian dans le département de l"Aveyron AO : AO-2547-1657 974 - ST PIERRE Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 12/11/2025 Limite de réponse : 08/12/2025 CCM Haut Limousin en Marche MAITRISE D"OEUVRE POUR LA VOIE VERTE PHASE 2. AO : AO-2547-1654 974 - ST PIERRE Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Mise en ligne : 12/11/2025 Limite de réponse : 05/12/2025 Avis à Proximité Voir tout Ville de St Joseph Assurance des risques statutaires du personnel affilié à la CNRACL de la Commune, du CCAS et de la Caisse des écoles du Tampon. AO : AO-2547-1650 974 - ST PIERRE Services Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 12/11/2025 Limite de réponse : 10/12/2025 SEMTO PRESTATIONS DE PRÉVENTION, DE SURVEILLANCE ET DE SÛRETÉ DES BIENS ET DES PERSONNES DE LA GARE ROUTIÈRE DE SAINT-PAUL ET DES PÔLES D"ÉCHANGES. AO : AO-2547-1649 974 - ST PIERRE Services Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 12/11/2025 Limite de réponse : 12/12/2025 Université de la Réunion Plan de relance GER et performance énergétique du bâtiment S1 - Campus universitaire du Moufia travaux de cloison faux plafond. AO : AO-2547-0813 974 - ST PIERRE Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 09/11/2025 Limite de réponse : 28/11/2025 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 21/10/2025Comment utiliser correctement les critères liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le choix des offres ?

Le Code de la commande publique autorise l’intégration de critères de performance en matière sociale et environnementale de l’entreprise parmi les critères de sélection des offres. Toutefois, ces critères doivent notamment impérativement respecter les principes fondamentaux de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

Lire la suite

• Publié le 21/10/2025Protocole transactionnel, retard de paiement et intérêts moratoires : comment articuler ce triptyque ?

Un temps supplémentaire doit être laissé aux candidats en cas de modification substantielle du DCE. En cas de non-respect de cette obligation, l’annulation de la procédure ne s’appliquera qu’au lot concerné par la modification.

Lire la suite

• Publié le 21/10/2025Que contient le rapport d’activité 2024 de la DAJ concernant la commande publique ?

Le rapport d’activité 2024 de la Direction des Affaires Juridiques présente les évolutions majeures du droit de la commande publique.

Lire la suite

• Publié le 29/09/2025Septembre 2025 – où en sont les délais de paiement ?

Le 8 juillet 2025, la commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique (et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française) a remis ses conclusions. Son rapport de 400 pages dresse un état des lieux critique de la commande publique et formule 67 propositions pour en améliorer l’efficacité.

Lire la suite

• Publié le 29/09/2025Quelles sont les conclusions de la commission d’enquête du Sénat sur l’état et le coût de la commande publique ?

Le 8 juillet 2025, la commission d’enquête sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique (et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française) a remis ses conclusions. Son rapport de 400 pages dresse un état des lieux critique de la commande publique et formule 67 propositions pour en améliorer l’efficacité.

Lire la suite

• Publié le 08/09/2025Quelles sont les recommandations de l’OCDE en matière de verdissement des marchés ?

L’OCDE pose les questions de l’évolution des rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la définition des politiques de marchés publics environnementaux. Selon elle, il est essentiel de renforcer de renforcer la fonction achat comme fonction stratégique pour répondre aux enjeux du développement durable.

Lire la suite

• Publié le 14/08/2025Règlement « zéro net » – quels sont les produits de technologie « zéro net » ?

N’oubliez pas d’insérer systématiquement une clause de révision dans les marchés, d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, dont la réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, aux prix impactés par les cours mondiaux.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Quid d’un marché public sans clause de révision des prix ?

N’oubliez pas d’insérer systématiquement une clause de révision dans les marchés, d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, dont la réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, aux prix impactés par les cours mondiaux.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Comment mettre en œuvre un achat public local et responsable ?

Le guide publié par l’Observatoire de l’éthique publique, paru en juin 2025, propose un éventail de solutions concrètes et d’outils pour mettre en place une démarche d’achat local et responsable dans toutes les collectivités.

Lire la suite

• Publié le 13/08/2025Quid du guide de la relation assurantielle millésimé 2025 ?

L’OECP publie un guide intitulé « Guide marchés publics d’assurance des collectivités territoriales et de leurs groupements »

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция