Construction d"un second poste d"accès routier d"inspection filtrage (PARIF) (Франция - Тендер #65702889)

33 - Mérignac Mise en ligne : 24/07/2025 Limite de réponse : 05/09/2025 Travaux de bâtiment Procédure Ouverte Avis n°AO-2531-2194 Aéroport de Bordeaux Mérignac Construction d"un second poste d"accès routier d"inspection filtrage (PARIF) 33 - Mérignac Limite de réponse : 05/09/2025 Descriptif Source : France: Travaux de construction
Construction d"un second poste d"accès routier d"inspection filtrage (PARIF)
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel: Aéroport de Bordeaux Mérignac
Activité de l"entité adjudicatrice: Activités aéroportuaires
2 Procédure

2.1 Procédure
Titre: Construction d"un second poste d"accès routier d"inspection filtrage (PARIF)
Description: Dans le cadre de ses opérations de développement, l"Aéroport de Bordeaux-Mérignac (ADBM), ADBM
lance le présent marché de travaux pour la construction d"un second poste d"accès routier d"inspection filtrage appelé
communément PARIF 2.
Identifiant de la procédure: a816bd85-71fa-4714-a14f-8c25665452e6
Identifiant interne: 2505 - PARIF 2
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

2.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: CIDEX 040
Ville: MERIGNAC
Code postal: 33700
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France

2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Cette consultation est lancée selon le Code de la commande publique. En procédure adaptée négociée ouverte
(article R.2123-1) du Code de la Commande Publique). Des visites auront lieux, pour certains LOTS: - le 29/07/2025 à
9 h - le 26/08/2025 à 14h

2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 6
5 Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: VRD / CLOTURE / PORTAIL NON AUTOMATIQUE
Description: Voir DCE

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45342000 Pose de clôtures

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: Aéroport de bordeaux cidex 40
Ville: Mérignac
Code postal: 33700
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Durée: 12 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n"est pas réservée.
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.10 Critères d"attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 55 point pour le critère prix
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 55
Critère:
Type: Qualité
Description: - 10/40 % pour la performance et la pertinence du planning (y compris le phasage des travaux) -
25/40 % pour la méthodologie de réalisation des travaux, les fiches techniques des matériaux et équipements et
l"adéquation des moyens humains et matériels mis en oeuvre - 5/40 % pour des références sur des installations
similaires
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à trier séparément les sept catégories de déchets permettant
au maître d"ouvrage de répondre aux articles D.543-278 à D.543-284 du Code de l"environnement - 2/5 %
pour la capacité de l"entreprise à -Fournir les bordereaux de suivi des déchets non dangereux permettant à la
maîtrise d"ouvrage de compléter le registre des déchets, suivant les articles R 541-43 et R 541-43-1 du Code
de l"environnement -Compléter la "mention déchet" de ses devis conformément au Décret n° 2020-1817 du
29 décembre 2020, - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à -Fournir la consommation en litre des carburants
utilisés sur le chantier (engins et groupes électrogènes), dans le cadre de la démarche ACA de l"Aéroport de
Bordeaux. -Fournir le tonnage des principales matières premières utilisées sur le chantier -Utiliser exclusivement
les installations de chantier mises à disposition pour la consommation des énergies de chantier (Eau, électricité,
gaz) - 1/5 % pour les propositions dans le cadre du chantier concernant plus largement le volet RSE
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 5

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Voir DCE (garantie première demande)
Date limite de réception des offres: 05/09/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l"offre: 4 Mois
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés: Non
Conditions relatives à l"exécution du contrat: Voir DCE.
Montage financier: Mode de paiement : virement bancaire, Délai de paiement : 60 jours dates de facture.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique:
Pas de système d"acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de
Bordeaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Aéroport de
Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac -
Tribunal administratif de Bordeaux

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: ACCES MOTORISES
Description: Voir DCE

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: Aéroport de bordeaux cidex 40
Ville: Mérignac
Code postal: 33700
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Durée: 12 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n"est pas réservée.
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.10 Critères d"attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 55 point pour le critère prix
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 55
Critère:
Type: Qualité
Description: - 10/40 % pour la performance et la pertinence du planning (y compris le phasage des travaux) -
25/40 % pour la méthodologie de réalisation des travaux, les fiches techniques des matériaux et équipements et
l"adéquation des moyens humains et matériels mis en oeuvre - 5/40 % pour des références sur des installations
similaires
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à trier séparément les sept catégories de déchets permettant
au maître d"ouvrage de répondre aux articles D.543-278 à D.543-284 du Code de l"environnement - 2/5 %
pour la capacité de l"entreprise à -Fournir les bordereaux de suivi des déchets non dangereux permettant à la
maîtrise d"ouvrage de compléter le registre des déchets, suivant les articles R 541-43 et R 541-43-1 du Code
de l"environnement -Compléter la "mention déchet" de ses devis conformément au Décret n° 2020-1817 du
29 décembre 2020, - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à -Fournir la consommation en litre des carburants
utilisés sur le chantier (engins et groupes électrogènes), dans le cadre de la démarche ACA de l"Aéroport de
Bordeaux. -Fournir le tonnage des principales matières premières utilisées sur le chantier -Utiliser exclusivement
les installations de chantier mises à disposition pour la consommation des énergies de chantier (Eau, électricité,
gaz) - 1/5 % pour les propositions dans le cadre du chantier concernant plus largement le volet RSE
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 5

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Voir DCE (garantie première demande)
Date limite de réception des offres: 05/09/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l"offre: 4 Mois
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés: Non
Conditions relatives à l"exécution du contrat: Voir DCE.
Montage financier: Mode de paiement : virement bancaire, Délai de paiement : 60 jours dates de facture.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique:
Pas de système d"acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de
Bordeaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Aéroport de
Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac -
Tribunal administratif de Bordeaux

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: GROS OEUVRE / FONDATIONS
Description: Voir DCE

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: Aéroport de bordeaux cidex 40
Ville: Mérignac
Code postal: 33700
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Durée: 12 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n"est pas réservée.
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.10 Critères d"attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 55 point pour le critère prix
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 55
Critère:
Type: Qualité
Description: - 10/40 % pour la performance et la pertinence du planning (y compris le phasage des travaux) -
25/40 % pour la méthodologie de réalisation des travaux, les fiches techniques des matériaux et équipements et
l"adéquation des moyens humains et matériels mis en oeuvre - 5/40 % pour des références sur des installations
similaires
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à trier séparément les sept catégories de déchets permettant
au maître d"ouvrage de répondre aux articles D.543-278 à D.543-284 du Code de l"environnement - 2/5 %
pour la capacité de l"entreprise à -Fournir les bordereaux de suivi des déchets non dangereux permettant à la
maîtrise d"ouvrage de compléter le registre des déchets, suivant les articles R 541-43 et R 541-43-1 du Code
de l"environnement -Compléter la "mention déchet" de ses devis conformément au Décret n° 2020-1817 du
29 décembre 2020, - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à -Fournir la consommation en litre des carburants
utilisés sur le chantier (engins et groupes électrogènes), dans le cadre de la démarche ACA de l"Aéroport de
Bordeaux. -Fournir le tonnage des principales matières premières utilisées sur le chantier -Utiliser exclusivement
les installations de chantier mises à disposition pour la consommation des énergies de chantier (Eau, électricité,
gaz) - 1/5 % pour les propositions dans le cadre du chantier concernant plus largement le volet RSE
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 5

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Voir DCE (garantie première demande)
Date limite de réception des offres: 05/09/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l"offre: 4 Mois
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés: Non
Conditions relatives à l"exécution du contrat: Voir DCE.
Montage financier: Mode de paiement : virement bancaire, Délai de paiement : 60 jours dates de facture.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique:
Pas de système d"acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de
Bordeaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Aéroport de
Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac -
Tribunal administratif de Bordeaux

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004
Titre: CHARPENTE / COUVERTURE / ISOLATION / ETANCHEITE
Description: Voir DCE

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261100 Travaux de charpente
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261210 Travaux de couverture
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261420 Travaux d"étanchéification

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: Aéroport de bordeaux cidex 40
Ville: Mérignac
Code postal: 33700
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Durée: 12 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n"est pas réservée.
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.10 Critères d"attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 55 point pour le critère prix
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 55
Critère:
Type: Qualité
Description: - 10/40 % pour la performance et la pertinence du planning (y compris le phasage des travaux) -
25/40 % pour la méthodologie de réalisation des travaux, les fiches techniques des matériaux et équipements et
l"adéquation des moyens humains et matériels mis en oeuvre - 5/40 % pour des références sur des installations
similaires
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à trier séparément les sept catégories de déchets permettant
au maître d"ouvrage de répondre aux articles D.543-278 à D.543-284 du Code de l"environnement - 2/5 %
pour la capacité de l"entreprise à -Fournir les bordereaux de suivi des déchets non dangereux permettant à la
maîtrise d"ouvrage de compléter le registre des déchets, suivant les articles R 541-43 et R 541-43-1 du Code
de l"environnement -Compléter la "mention déchet" de ses devis conformément au Décret n° 2020-1817 du
29 décembre 2020, - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à -Fournir la consommation en litre des carburants
utilisés sur le chantier (engins et groupes électrogènes), dans le cadre de la démarche ACA de l"Aéroport de
Bordeaux. -Fournir le tonnage des principales matières premières utilisées sur le chantier -Utiliser exclusivement
les installations de chantier mises à disposition pour la consommation des énergies de chantier (Eau, électricité,
gaz) - 1/5 % pour les propositions dans le cadre du chantier concernant plus largement le volet RSE
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 5

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Voir DCE (garantie première demande)
Date limite de réception des offres: 05/09/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l"offre: 4 Mois
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés: Non
Conditions relatives à l"exécution du contrat: Voir DCE.
Montage financier: Mode de paiement : virement bancaire, Délai de paiement : 60 jours dates de facture.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique:
Pas de système d"acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de
Bordeaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Aéroport de
Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac -
Tribunal administratif de Bordeaux

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0005
Titre: FACADES
Description: Voir DCE

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45443000 Travaux de façade

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: Aéroport de bordeaux cidex 40
Ville: Mérignac
Code postal: 33700
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Durée: 12 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n"est pas réservée.
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.10 Critères d"attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 55 point pour le critère prix
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 55
Critère:
Type: Qualité
Description: - 10/40 % pour la performance et la pertinence du planning (y compris le phasage des travaux) -
25/40 % pour la méthodologie de réalisation des travaux, les fiches techniques des matériaux et équipements et
l"adéquation des moyens humains et matériels mis en oeuvre - 5/40 % pour des références sur des installations
similaires
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à trier séparément les sept catégories de déchets permettant
au maître d"ouvrage de répondre aux articles D.543-278 à D.543-284 du Code de l"environnement - 2/5 %
pour la capacité de l"entreprise à -Fournir les bordereaux de suivi des déchets non dangereux permettant à la
maîtrise d"ouvrage de compléter le registre des déchets, suivant les articles R 541-43 et R 541-43-1 du Code
de l"environnement -Compléter la "mention déchet" de ses devis conformément au Décret n° 2020-1817 du
29 décembre 2020, - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à -Fournir la consommation en litre des carburants
utilisés sur le chantier (engins et groupes électrogènes), dans le cadre de la démarche ACA de l"Aéroport de
Bordeaux. -Fournir le tonnage des principales matières premières utilisées sur le chantier -Utiliser exclusivement
les installations de chantier mises à disposition pour la consommation des énergies de chantier (Eau, électricité,
gaz) - 1/5 % pour les propositions dans le cadre du chantier concernant plus largement le volet RSE
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 5

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Voir DCE (garantie première demande)
Date limite de réception des offres: 05/09/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l"offre: 4 Mois
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés: Non
Conditions relatives à l"exécution du contrat: Voir DCE.
Montage financier: Mode de paiement : virement bancaire, Délai de paiement : 60 jours dates de facture.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique:
Pas de système d"acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de
Bordeaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Aéroport de
Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac -
Tribunal administratif de Bordeaux

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0006
Titre: MENUISERIE EXTERIEURE
Description: Voir DCE

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d"exécution
Adresse postale: Aéroport de bordeaux cidex 40
Ville: Mérignac
Code postal: 33700
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Durée: 12 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n"est pas réservée.
Le marché relève de l"accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.10 Critères d"attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 55 point pour le critère prix
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 55
Critère:
Type: Qualité
Description: - 10/40 % pour la performance et la pertinence du planning (y compris le phasage des travaux) -
25/40 % pour la méthodologie de réalisation des travaux, les fiches techniques des matériaux et équipements et
l"adéquation des moyens humains et matériels mis en oeuvre - 5/40 % pour des références sur des installations
similaires
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à trier séparément les sept catégories de déchets permettant
au maître d"ouvrage de répondre aux articles D.543-278 à D.543-284 du Code de l"environnement - 2/5 %
pour la capacité de l"entreprise à -Fournir les bordereaux de suivi des déchets non dangereux permettant à la
maîtrise d"ouvrage de compléter le registre des déchets, suivant les articles R 541-43 et R 541-43-1 du Code
de l"environnement -Compléter la "mention déchet" de ses devis conformément au Décret n° 2020-1817 du
29 décembre 2020, - 1/5 % pour la capacité de l"entreprise à -Fournir la consommation en litre des carburants
utilisés sur le chantier (engins et groupes électrogènes), dans le cadre de la démarche ACA de l"Aéroport de
Bordeaux. -Fournir le tonnage des principales matières premières utilisées sur le chantier -Utiliser exclusivement
les installations de chantier mises à disposition pour la consommation des énergies de chantier (Eau, électricité,
gaz) - 1/5 % pour les propositions dans le cadre du chantier concernant plus largement le volet RSE
Catégorie du critère d"attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d"attribution: 5

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Voir DCE (garantie première demande)
Date limite de réception des offres: 05/09/2025 12:00 +02:00
Date limite de validité de l"offre: 4 Mois
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d"emplois protégés: Non
Conditions relatives à l"exécution du contrat: Voir DCE.
Montage financier: Mode de paiement : virement bancaire, Délai de paiement : 60 jours dates de facture.

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d"accord-cadre
Informations sur le système d"acquisition dynamique:
Pas de système d"acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac - Tribunal administratif de
Bordeaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Aéroport de
Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Aéroport de Bordeaux Mérignac
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours: Aéroport de Bordeaux Mérignac -
Tribunal administratif de Bordeaux
8 Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel: Aéroport de Bordeaux Mérignac
Numéro d"enregistrement: 48760720200024
Adresse postale: Cedex 40
Ville: Mérignac
Code postal: 33700
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Adresse électronique: achats-marches@bordeaux.aeroport.fr
Téléphone: 0556345136
Profil de l"acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_vXKlRZcyRm
Autres points de contact:
Nom officiel: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Ville: Bordeaux
Code postal: 33000
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Adresse électronique: greffe.tabordeaux@juradm.fr
Téléphone: 0556993800
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l"introduction des recours
Informations relatives à l"avis
Identifiant/version de l"avis: b9328631-efa4-4025-ba69-f3deea519085 - 05
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d"avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d"envoi de l"avis: 23/07/2025 09:11 +02:00
Langues dans lesquelles l"avis en question est officiellement disponible: français
Recevoir des avis similaires DCE réponse en ligne Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Ville de Pineuilh TX_2025_07_01_VRD. AO : AO-2529-1780 33 - Mérignac Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 10/07/2025 Limite de réponse : 01/08/2025 Aquitanis Office Public de l"Habitat de la CUB Réalisation des espaces verts et des VRD de la résidence Le Tertre / Bois Sauvage AO : AO-2528-0016 33 - Mérignac Travaux de bâtiment Procédure négociée Mise en ligne : 28/06/2025 Limite de réponse : 28/07/2025 Avis du même domaine d’activité Voir tout Ville de Tarbes Avenue Saint Exupery - Amenagement D"Une Piste Cyclable Et D"Ilots De Verdure. AO : AO-2531-1475 33 - Mérignac Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 24/07/2025 Limite de réponse : 25/08/2025 Val de Berry Résidentialisation Flourens AO : AO-2531-1101 33 - Mérignac Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 23/07/2025 Limite de réponse : 25/09/2025 Ville de Seysses Création d"un terrain de football synthétique au complexe sportif de la Saudrune AO : AO-2531-0844 33 - Mérignac Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 23/07/2025 Limite de réponse : 22/08/2025 Avis à Proximité Voir tout Communauté de Communes Convergence Garonne Fourniture et pose d"une signalétique d"information et d"orientation sur les chemins de randonnée du schéma communautaire AO : AO-2531-2180 33 - Mérignac Travaux Publics Procédure adaptée Mise en ligne : 24/07/2025 Limite de réponse : 15/09/2025 Gironde Habitat Entretien des installations photovoltaïques collective sur diverses résidences de Gironde Habitat. AO : AO-2531-2034 33 - Mérignac Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 24/07/2025 Limite de réponse : 04/09/2025 CCI Bordeaux Gironde La maintenance des équipements mécaniques de la Chambre de Commerce et d"Industrie de Bordeaux Gironde et du Campus du Lac. AO : AO-2531-1924 33 - Mérignac Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 24/07/2025 Limite de réponse : 12/09/2025 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 24/06/2025Qu’est-ce que le règlement européen SURMI, applicable à compter du 29 mai 2026 ?

Que contient le guide des outils d’action économique du Conseil d’État ?

Lire la suite

• Publié le 17/06/2025Quelles nouveautés en matière de simplification en juin 2025 ?

Quelles nouveautés en matière de simplification en juin 2025 ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Comment évaluer le manque à gagner d’un candidat évincé ?

Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, voici ce qu’ il appartient au juge de vérifier.

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Que contient le guide des outils d’action économique du Conseil d’État ?

Que contient le guide des outils d’action économique du Conseil d’État ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Comment former les start-ups à la commande publique ?

Comment former les start-ups à la commande publique ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quel régime appliqué aux marchés passés sur simple devis ?

Quel régime appliqué aux marchés passés sur simple devis ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quel délai pour communiquer les motifs de rejet d’une offre ?

Quel délai pour communiquer les motifs de rejet d’une offre ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quelles priorités, tendances et défis pour les achats en 2025 ?

L’intéressante étude, conjointement menée par le Conseil national des achats et le cabinet AgileBuyer, nous dépeint ces tendances et priorités.

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Pourquoi un marché de travaux peut-il être infructueux ?

Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция