Renforcement des balcons de la résidence Archimede II en entreprise générale exclusivement Lot unique : gros oeuvre / métallerie / serrurerie / peinture / garde-corps (Франция - Тендер #65263597)

76 - Le Trait Mise en ligne : 08/07/2025 Limite de réponse : 31/07/2025 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2529-0977 Logeal Immobilière SA Renforcement des balcons de la résidence Archimede II en entreprise générale exclusivement Lot unique : gros oeuvre / métallerie / serrurerie / peinture / garde-corps 76 - Le Trait Limite de réponse : 31/07/2025 Descriptif Source : WEB Objet du marché : Renforcement des balcons, résidence Archimede II, 76580 Le Trait

En entreprise générale exclusivement
I - Identification de l"acheteur : Logéal Immobilière SA, 5 rue Saint-Pierre, B.P. 158, 76194 Yvetot Cedex, Tél. : 02 35 95 92 00

II - Communication :
Moyen d"accès aux documents de la consultation :
- Lien URL d"accès vers les documents de la consultation
- Description des modalités d"accès aux documents de la consultationLes demandes de dossier de consultation sont téléchargeables sur le site https://www.marches-securises.fr/
III - Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019.
Procédure adaptée ouverte

Dans le cadre de la présente procédure de passation, nous vous informons que vous pouvez exercer les voies de recours suivantes :
1°) Soit un référé précontractuel, en vertu des articles 1441-2 du code de procédure civile et R2182-1 du Code de la commande publique, dans un délai de 11 jours (si envoi des courriers de rejets par voie électronique et/ou télécopie) ou 16 jours (si envoi par LRAR) à compter de la date d"envoi de la notification du courrier de rejet.
2°) Soit un référé contractuel, en vertu des articles 1441-3 du Code de procédure civile, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l"avis d"attribution du contrat au Joue (si marché formalisé) ou à compter de la notification de la conclusion du contrat (pour les marchés fondés sur un accord cadre ou un système d"acquisition dynamique).
3°) Soit un recours en contestation de validité du contrat, action pouvant être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l"avis d"attribution.Le tribunal compétent est le Tribunal de Judiciaire de Lille.

Critères de sélection des candidatures (cf. également l"article prévu à cet effet dans le Règlement de la consultation) :
- aptitude à exercer l"activité professionnelle conditions / moyens de preuve
- capacité économique et financière conditions / moyens de preuve
- capacités techniques et professionnelles conditions / moyens de preuveCritères de jugement des offres (cf. également l"article prévu à cet effet dans le Règlement de la consultation)

Critères de jugement, calcul de la note, pondération :
1 - Valeur technique (1) jugée sur la base du mémoire remis : Calcul de la note / 50 avec pondération sur 50 % : 50 pts :

Moyens humains et matériel affectés au marché /20. Le candidat fournira :
- Nombre de personnes pressenties pendant l"exécution du marché (terrain et encadrement) /5
- Composition des équipes /3
- CV et qualification du personnel (terrain et encadrants) /4
- Formations et sensibilisation du personnel sur la sécurité /4
- Moyens matériels /4

Moyens techniques affectés au chantier /10. Ce paragraphe devra préciser :
- Analyse méthodologique de l"organisation générale de l"entreprise pour répondre aux travaux (en présence d"amiante) /4
- Hygiène des chantiers /3
- Sécurité des chantiers /1,5
- Sécurité des chantiers en site occupé /1,5

Planning et délais /15. Ce paragraphe devra préciser :
- Méthodologie de planification : Réalisation des plannings et délai d"intervention en situation d"urgence et en situation planifiée

Respect des contraintes environnementales et locatives /5. Ce paragraphe devra préciser :
- La gestion des déchets /2
- Moyens mis en oeuvre dans le cadre du marché par l"entreprise pour le respect des contraintes environnementales / 1
- Positionnement envers les locataires / 2 2 - Prix des prestations : 50 pour le prix le plus bas puis classement relatif (prix le plus bas / prix proposé) *50 : 50 pts
Possibilité d"attribution sans négociation : Oui

Négociation : L"acheteur se réserve le droit de négocier avec l"ensemble des candidats admis sur tous les éléments de l"offre (prix + qualité technique). Le cas échéant, il sera procédé à des entretiens individuels et/ou à des échanges écrits entre l"acheteur public et les candidats.

Techniques d"achat : Sans objet

Réduction du nombre de candidats : Non
La présente consultation est lancée sans variantes obligatoires (article R2151-9 du Code de la commande publique)
En ce qui concerne le sujet des Variantes facultatives (émises à l"initiative de l"entreprise selon l"article R2151-8 du Code de la commande publique, elles sont interdites pour tous les lots.

IV - Identification du marché :
Intitulé du marché :
Type de marché : Travaux

Lieu principal d"exécution : 76580 Le Trait

Délai d"exécution prévu : Le délai d"exécution global est fixé à 4 mois à compter de la notification de l"ordre de service de préparation et d"installation de chantier (1 mois pour la période de préparation et d"installation du chantier et 3 mois y compris congés pour la durée d"exécution des travaux et du chantier à proprement parler).

L"existence de tranche : Non

V - Désignation des lots :
Marché alloti : Non

Lot unique : Corps d"Etat : gros oeuvre / peinture / serrurerie / métallerie / garde-corps
L"entreprise générale devra impérativement répondre à tous les corps d"état du présent marché

VI - Informations complémentaires :
Visite obligatoire : Non

VII - Remise des offres :
Date limite de réception des offres : Le 31 juillet 2025 à 17h20
Adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront à retourner par voie électronique à l"adresse suivante https://www.marches-securises.fr/
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à Logéal Immobilière par voie dématérialisée via la plate-forme de dématérialisation www.marches-securises.com ou par courriel au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Renseignements d"ordre administratif : Mme Léa COURRIER, Direction Administrative et Financière, Gestionnaire des Marchés

Renseignements d"ordre technique : Mme Audrey POISSON, Direction Technique, Responsable du Pôle Maintenance

Délais et voies de recours :
Précisions concernant les délais d"introduction de recours : Nous vous informons que vous pouvez exercer :
1°) Soit un référé précontractuel, en vertu des articles 1441-2 du Code de procédure civile et R2182-1 du Code de la commande publique, dans un délai de 11 jours (si envoi des courriers de rejets par voie électronique et/ou télécopie) ou 16 jours (si envoi par LRAR) à compter de la date d"envoi de la notification du courrier de rejet.
2°) Soit un référé contractuel, en vertu de l"article 1441-3 du Code de procédure civile, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l"avis d"attribution du contrat au Joue (si marché formalisé) ou à compter de la notification de la conclusion du contrat (pour les marchés fondés sur un accord cadre ou un système d"acquisition dynamique).
3°) Soit un recours en contestation de validité du contrat, action pouvant être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l"avis d"attribution.Le tribunal compétent est le Tribunal de Judiciaire de Lille.

Date d"envoi de l"avis à la publication : Le 4 juillet 2025 Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Logeal Immobilière SA Réhabilitation d"un immeuble de 8 logements en entreprise générale exclusivement AO : AO-2526-1542 76 - Le Trait Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 19/06/2025 Limite de réponse : 25/07/2025 Avis du même domaine d’activité Voir tout ADOMA - Siège Réhabilitation des salles d"eau de 94 logements sur la résidence Charonne (20e) AO : AO-2529-0970 76 - Le Trait Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 08/07/2025 Limite de réponse : 29/07/2025 VILOGIA SA D HLM Travaux de construction d"un ensemble immobilier de 9 logements et rénovation d"un pavillon 8 rue Victor Basch - Relance AO : AO-2529-0027 76 - Le Trait Travaux de bâtiment Procédure Ouverte DCE en ligne Mise en ligne : 05/07/2025 Limite de réponse : 22/07/2025 ELOGIE - SIEMP Accord-cadre à bons de commande pour des travaux tous corps d"état d"aménagement PMR de logements pour le patrimoine d"Elogie-Siemp. AO : AO-2528-3514 76 - Le Trait Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 04/07/2025 Limite de réponse : 28/07/2025 Avis à Proximité Voir tout SMEDAR Campagnes de caractérisation des déchets de l"UVE Vesta 2025/2026 AO : AO-2529-0908 76 - Le Trait Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 08/07/2025 Limite de réponse : 05/08/2025 IFREMER Centre Bretagne Surveillance du compartiment zooplancton sur les CNPE Gravelines, Penly, Paluel et Flamanville AO : AO-2529-0904 76 - Le Trait Services Procédure adaptée Mise en ligne : 08/07/2025 Limite de réponse : 28/07/2025 Métropole Rouen Normandie Prestation d"entretien et de maintenance de la signalisation lumineuse tricolore et des équipements dédiés au réseau du métro. AO : AO-2529-0846 76 - Le Trait Travaux Publics Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 08/07/2025 Limite de réponse : 01/09/2025 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 24/06/2025Qu’est-ce que le règlement européen SURMI, applicable à compter du 29 mai 2026 ?

Que contient le guide des outils d’action économique du Conseil d’État ?

Lire la suite

• Publié le 17/06/2025Quelles nouveautés en matière de simplification en juin 2025 ?

Quelles nouveautés en matière de simplification en juin 2025 ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Comment évaluer le manque à gagner d’un candidat évincé ?

Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, voici ce qu’ il appartient au juge de vérifier.

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Que contient le guide des outils d’action économique du Conseil d’État ?

Que contient le guide des outils d’action économique du Conseil d’État ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Comment former les start-ups à la commande publique ?

Comment former les start-ups à la commande publique ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quel régime appliqué aux marchés passés sur simple devis ?

Quel régime appliqué aux marchés passés sur simple devis ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quel délai pour communiquer les motifs de rejet d’une offre ?

Quel délai pour communiquer les motifs de rejet d’une offre ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quelles priorités, tendances et défis pour les achats en 2025 ?

L’intéressante étude, conjointement menée par le Conseil national des achats et le cabinet AgileBuyer, nous dépeint ces tendances et priorités.

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Pourquoi un marché de travaux peut-il être infructueux ?

Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция