Travaux de ravalement de façades (Франция - Тендер #64480176)

29 - BREST METROPOLE HABITAT Mise en ligne : 06/06/2025 Limite de réponse : 26/06/2025 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2524-2203 Brest Métropole Habitat Travaux de ravalement de façades 29 - BREST METROPOLE HABITAT Limite de réponse : 26/06/2025 Descriptif Source : Identification de l"organisme qui passe le marché : Brest Métropole Habitat
Correspondant : Madame EDERN Anne- Gaëlle , Gestionnaire achats, 68 rue de Glasgow, 29200 Brest,
Le pouvoir adjudicateur n"agit pas pour le compte d"autres pouvoirs adjudicateurs


Objet du marché : TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES DU PARC DE BREST METROPOLE HABITAT

CPV: 45000000
Marché de Travaux
(CCAG TRAVAUX)
Lieu principal d"exécution du marché: Finistère
NUMERO DE REFERENCE : 2025-052
Nombre et consistance des lots : Le marché est composé de 4 lots.
Lot n°01: Challe/ Piaf/ Guérin/ Cornouaille/ Kerlois/ rue du Bois/ Westport/ Clémenceau/ Pen Ar Valy
Lot n°02: La Boussole/ Sébastopol/ Kervazé/ Kerangoff
Lot n°03: A Berger/ Y Giloux/ Kérigonan/ Moreau
Lot n°04: FOYERS
Les lots 1 et 2 sont composés d"une tranche ferme. Les lots 3 et 4 sont composés chacun d"une tranche ferme et d"une tranche optionnelle.
Les candidats peuvent répondre à 1, ou la totalité des lots. Les candidats devront néanmoins distinguer chacun des groupes dans leur offre.
Aucune forme de groupement n"est imposée par le pouvoir adjudicateur : les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
? En qualité de candidats individuels et de membres d"un ou plusieurs groupements sur un même lot
? En qualité de membres de plusieurs groupements sur un même lot
En cas d"attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l"exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Durée du marché : La durée du marché est de 6 mois (période de préparation d"un mois incluse), à compter de la date indiquée dans l"ordre de démarrage notifié par le Maître d"Ouvrage.
Lot n°01: 6 mois
Lot n°02: 6 mois
Lot n°03: Tranche ferme 6 mois/ Tranche optionnelle 6 mois
Lot n°04: Tranche ferme 6 mois/ Tranche optionnelle 4 mois
Procédure de passation : Consultation passée en procédure adaptée conformément aux dispositions de l"article L2123-1 et du chapitre III du titre II (articles R2123-1 et suivants) du Code de la commande publique.
MODALITES D"ATTRIBUTION : Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
Date limite : 26/06/2025 à 17h00
MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d"apporter, au plus tard, 8 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l"étude du dossier par les concurrents, la date fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
NEGOCIATION : Brest Métropole Habitat se réserve le droit de procéder par lot, avec l"ensemble des candidats ayant répondu au lot (sauf ceux ayant remis des offres anormalement basses), à une phase de négociation sur l"ensemble des éléments du marché notamment le montant, les éléments techniques, le mémoire technique.
La négociation se fera selon les modalités suivantes :
1ère phase : le pouvoir adjudicateur invitera les candidats à participer soit à une audition dans les locaux du pouvoir adjudicateur, soit à une négociation écrite. Les candidats disposeront ensuite de 05 jours pour remettre leurs précisions, les compléments ou modifications de leur offre via le profil acheteur.
Phase suivante : Si la première phase n"a pas permis au pouvoir adjudicateur d"obtenir une offre régulière et acceptable, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de renvoyer une nouvelle phase de négociation via le profil acheteur avec ces questions et demandes de compléments ou modifications. Les candidats disposeront de 5 jours pour remettre leurs précisions, les compléments ou modifications de leur offre via le profil acheteur.
Tant que le pouvoir adjudicateur n"aura pas obtenu une offre régulière ou acceptable ou déclaré le marché sans suite ou infructueux, ce dernier se réserve le droit de procéder à une nouvelle phase de négociation selon les modalités indiquées dans le paragraphe précédent.
Conformément aux dispositions de l"article R.2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur, même s"il a prévu de négocier, se réserve le droit, par lot, d"attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation si les offres initiales lui conviennent.
CANDIDATURE : - Le DUME (le pouvoir adjudicateur encourage les candidats à privilégier le DUME qui risque d"être prochainement imposé dans le cadre du plan
Ou l"ensemble des éléments suivants :
- La lettre de candidature modèle DC1 ou équivalent (renseignements relatifs aux personnes habilitées à engager la société);
- La déclaration du candidat DC2 ou équivalent, permettant l"évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat;
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements;
- Les déclarations sur l"honneur pour justifier :
- Attestation sur l"honneur pour justifier que le candidat n"entre pas dans le cas d"interdiction de soumissionner mentionnée à l"article 45 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016;
- Qu"il n"a fait l"objet d"aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées au Code du Travail ;
- Qu"il a satisfait aux obligations fiscales et sociales. Les candidats étrangers non établis en France veilleront à attester sur l"honneur le respect de ces différentes obligations au regard des règles d"effet équivalent dans leur pays d"origine.
- La liste des prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années.
- o L"attestation de compétences au suivi de la formation amiante sous-section 4, suivant la catégorie du personnel (encadrant technique, encadrant de chantier, opérateurs de chantier) + Mode opératoire.
JUGEMENT DES CANDIDATURES : Conformément à l"article R2144-3 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur précise que la vérification de l"aptitude à exercer l"activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l"attribution du marché.
? Les candidatures seront écartées si : les capacités professionnelles sont insuffisantes et/ou si les moyens financiers sont insuffisants ou si le candidat ne justifie pas des justificatifs de qualifications suivantes (ou équivalentes) :
o L"attestation de compétences au suivi de la formation amiante sous-section 4, suivant la catégorie du personnel (encadrant technique, encadrant de chantier, opérateurs de chantier) + Mode opératoire.
CRITERES DE SELECTION : Les critères de sélection des offres seront précisés dans le Règlement de consultation et son annexe.
Adresse Internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_2G2PffW12z
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir 8 jours avant la date limite de réception des offres une demande via le profil acheteur :
https://www.achatpublic.com
ACTION D"INSERTION PROFESSIONNELLE : Le présent marché comporte des clauses d"insertion professionnelle, qui sont définies dans le C.C.P.A.I.P (Cahier des clauses particulières à l"action d"insertion professionnelle).
PROCEDURES DE RECOURS : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3 contour de la Motte - CS 44416 -35044 RENNES CEDEX (Tél. : 02.23.21.28.28 - Fax : 02.99.63.56.84)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l"introduction des recours : Brest Métropole Habitat - Service Achats- 68 rue de Glasgow- BP 91057- 29210 BREST CEDEX 1, Tel : 02 29 00 45 15, e-mail : mdiquelou@bm-h.fr
Date d"envoi de l"avis à l"organisme de publication : 05/06/2025
AUTRE : Groupement de commandes: non
L"intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur: oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles (or profil acheteur): non
Techniques d"achats: sans objet
Présentation des offres par catalogue électronique: interdit
Réduction du nombre de candidats: sans objet
Réservation de tout ou partie du marché: non
Visite obligatoire: non Recevoir des avis similaires DCE réponse en ligne Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Le Logis Breton SA d"HLM Acadie 2 : construction d"un immeuble collectif de 9 logements et de 2 maisons. Relance des lots 1, 2, 4, 6 et 12 AO : AO-2523-0885 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 28/05/2025 Limite de réponse : 20/06/2025 CHU de Brest CHU DE BREST - CAVALE BLANCHE - Travaux de mise en conformité de l"hélistation. AO : AO-2521-0297 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 11/05/2025 Limite de réponse : 19/06/2025 Brest Métropole Habitat Remplacement de bardage bois sur plusieurs groupes AO : AO-2520-1891 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 07/05/2025 Limite de réponse : 06/06/2025 Avis du même domaine d’activité Voir tout CAP Atlantique Relevage et transfert d"un orgue d"occasion pour le nouvel auditorium du conservatoire AO : AO-2524-2215 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 06/06/2025 Limite de réponse : 25/09/2025 Immobilière 3F Construction de 30 logements Relance lot 1 : clos couvert AO : AO-2524-2199 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 06/06/2025 Limite de réponse : 08/07/2025 Ville de Blaye Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux AO : AO-2524-1661 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 06/06/2025 Limite de réponse : 04/07/2025 Avis à Proximité Voir tout MARINE/DCSSF/DSSF Brest Approvisionnement de matières textiles (textiles, cuirs, accessoires, outillages,mousses et quincailleries spécifiques,) au profit des unités de la Marine nationale. AO : AO-2524-2009 29 - BREST METROPOLE HABITAT Fournitures Autres Mise en ligne : 06/06/2025 Limite de réponse : 07/07/2025 Ville de Pont Aven Concession d"aménagement - Friche « La Belle Angèle ». AO : AO-2524-1670 29 - BREST METROPOLE HABITAT Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Marché négocié Mise en ligne : 06/06/2025 Limite de réponse : 30/06/2025 Le Logis Breton SA d"HLM Constructions de 46 logements en accession sociale, Les Jardins de Constance AO : AO-2524-1099 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure Ouverte DCE en ligne Mise en ligne : 06/06/2025 Limite de réponse : 24/06/2025 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 08/04/2025Comment évaluer le manque à gagner d’un candidat évincé ?

Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, voici ce qu’ il appartient au juge de vérifier.

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Que contient le guide des outils d’action économique du Conseil d’État ?

Que contient le guide des outils d’action économique du Conseil d’État ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Comment former les start-ups à la commande publique ?

Comment former les start-ups à la commande publique ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quel régime appliqué aux marchés passés sur simple devis ?

Quel régime appliqué aux marchés passés sur simple devis ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quel délai pour communiquer les motifs de rejet d’une offre ?

Quel délai pour communiquer les motifs de rejet d’une offre ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quelles priorités, tendances et défis pour les achats en 2025 ?

L’intéressante étude, conjointement menée par le Conseil national des achats et le cabinet AgileBuyer, nous dépeint ces tendances et priorités.

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Pourquoi un marché de travaux peut-il être infructueux ?

Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Quelles sont les conséquences de l’infructuosité d’un appel d’offres ?

Lire la suite

• Publié le 08/04/2025Comment éviter l’infructuosité en marchés de travaux publics ? Clefs pour faire prospérer un marché

Clefs pour faire prospérer un marché

Lire la suite

• Publié le 01/04/2025Février 2025 – Que sait-on de la révision des directives ?

Répondre à un marché public peut sembler complexe pour nombre de TPE-PME.

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция