Travaux de confortement de l"immeuble sis 61 rue d"Aubagne et de déconstruction de l"immeuble sis 69 rue d"Aubagne (1er) (Франция - Тендер #59696718)

13 - Marseille Mise en ligne : 07/12/2024 Limite de réponse : 14/01/2025 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2451-0022 SPLA IN Aix Marseille Provence Travaux de confortement de l"immeuble sis 61 rue d"Aubagne et de déconstruction de l"immeuble sis 69 rue d"Aubagne (1er) 13 - Marseille Limite de réponse : 14/01/2025 Descriptif Source : Identification de l"organisme qui passe le marché : SPLA-IN AIX MARSEILLE PROVENCE
Les Docks - Atrium 10.4 (4ème étage)
10, place de la Joliette
13002 Marseille


Objet du marché : Travaux de confortement de l"immeuble sis 61, rue d"Aubagne et de déconstruction de l"immeuble sis 69, rue d"Aubagne 13001 Marseille.
Ces travaux s"intègrent dans un projet plus global de réaménagement du haut de la rue d"Aubagne. Ils constituent la première phase d"intervention et seront suivis par la construction d"un lieu ressources sur les parcelles du 63, 65 et 67, rue d"Aubagne puis de la réhabilitation des immeubles du 71 au 83, de la rue d"Aubagne. Les travaux de construction du lieu ressources devant démarrer début mai 2025, les travaux objet du présent marché et nécessitant un accès aux parcelles devront être finalisés pour cette date (ravalement du mur pignon et démolition des balcons arrière du 61, rue d"Aubagne et déconstruction du buton de l"immeuble 69, rue d"Aubagne). Ce planning contraint explique l"attention toute particulière portée aux délais contractuels du présent marché et plus particulièrement les délais intermédiaires mentionnés précédemment.
Les travaux sont réalisés en entreprise générale.
Les spécifications techniques sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Durée du marché : La durée globale est de 16 mois à compter de la notification d"un ordre de service de démarrage des travaux au titulaire. Elle comprend :
- La période de préparation de chantier et l"exécution des travaux : 4 mois (délai prévisionnel) ;
- La période de garantie de parfait achèvement : 12 mois.
Nombre et consistance des lots : En application de l"article L.2113-11 2° du CCP, il n"est pas prévu de décomposition en lots.
Procédure de passation : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-4 du CCP.
Modalités d"attribution : Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro. Si les offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d"une traduction en français.
Aucune forme de groupement n"est imposée aux candidats. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du groupement.
Il est interdit de présenter pour le présent marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d"un ou de plusieurs groupements.
La proposition de variantes n"est pas autorisée.
Il n"est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle.
Les justificatifs relatifs à la présentation des candidatures et des offres sont décrits au règlement de la consultation.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Une phase de négociation pourra être mise en oeuvre par écrit ou par audition.
La SPLA-IN AMP négociera, le cas échéant, avec au maximum les 3 candidats ayant remis les offres conformes les mieux classées, suite au premier classement établi par application des critères pondérés énoncés au présent règlement de la consultation.
À l"issue des négociations, la SPLA-IN AMP retiendra l"offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres.
Toutefois, la SPLA-IN AMP se réserve la possibilité d"attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Critères de sélection : 1 - Valeur technique : 60%
a. Pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation des prestations, de la gestion de chantier et de l"adéquation du calendrier détaillé d"exécution (10 pages maximum hors fiches techniques des matériaux à mettre en annexe) => 60%
o Méthodologie portant sur les travaux de déconstruction lourde (buton, immeuble n°69, rue d"Aubagne, balcons n°61, rue d"Aubagne) et de confortement (pignon, mur de soutènement) précisant :
- La méthode et les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour ces travaux notamment compte tenu du site densement urbanisé ;
- Les moyens techniques mis en oeuvre pour les renforcements induits par les déconstructions (dont le confortement du mur de soutènement du jardin collinaire) ;
- Les moyens matériels mis en oeuvre pour la protection des existants conservés.
Pondération : 40%
o Adéquation du calendrier détaillé d"exécution proposé par le candidat avec les attendus de maître d"ouvrage, et notamment :
- La cohérence et pertinence de ce planning proposé au regard du délai global imposé par la SPLA-IN AMP et des temps consacrés à chaque ouvrage ;
- Des propositions d"optimisation du calendrier d"exécution (tâches en superposition) ;
- La chronologie des opérations ;
- Les moyens humains mis en oeuvre pour chaque tâche du chantier ;
- La coordination de tâches entre les travaux de ravalement du 61 Rue d"Aubagne et les travaux de déconstruction prévus sur les parcelles N°69 et 71, Rue d"Aubagne en vue de permettre une libération des parcelles nues du 63, 65 et 67, rue d"Aubagne la plus rapide possible.
Pondération : 40%
o Gestion de chantier proposée par le candidat et notamment :
- Une proposition de PIC par phases mettant en avant la zone d"intervention, les limites du chantier, les installations de chantier (stockage, bennes avec protection vis-à-vis des projections extérieures, base vie etc...), les zones de circulations et diverses signalétiques ;
- Les moyens mis en place pour le respect de la sécurité des ouvriers et des riverains (prise en compte du voisinage dans l"installation de chantier, contrôle d"accès, organisation humaine, surveillance par alarme du chantier et des échafaudages, actions de sensibilisation au regard des contraintes imposées par la SPLA-IN AMP et du contexte urbain contraint) ;
- La méthodologie globale de synthèse et de coordination ;
- Tout autres points de vigilances décelés par l"entreprise.
Pondération : 15%
o Méthodologie proposée concernant les travaux de désamiantage et de déplombage et notamment :
- L"analyse concrète des rapports fournis dans le dossier de consultation ;
- Les moyens matériels et techniques mis en oeuvre en fonction des travaux à réaliser.
Pondération : 5%
b. Pertinence de la méthodologie proposée pour la performance environnementale, le respect de charte chantier propre et le process qualité (4 pages maximum hors SOGED à mettre en annexe). Les points suivants pourront notamment être abordés :=> 20%
o La gestion des déchets (tri, conditionnement sur site, évacuation, etc.) dont type et taux de valorisation ;
o L"organisation du chantier (dont horaires et modalités des évacuations) permettant d"atteindre ces objectifs ;
o La préfiguration du SOGED du candidat ;
o Chantier à faibles nuisances : proposition du candidat pour respecter la charte chantier à faible nuisances.
c. Qualité des références de l"entreprise et des équipes dédiées à l"exécution des prestations (4 pages maximum hors CV à mettre en annexe) => 20%
o Qualité des références proposées par l"entreprise sur des prestations équivalentes.
Pondération : 40%
o Profils dédiés à la conduite de travaux, à l"encadrement et à l"OPC : identification du référent marché, transmission des CV individuels permettant d"apprécier les expériences (sur des projets similaires notamment), qualifications et références du personnel dédié à chaque poste et temps passés sur le chantier.
Pondération : 40%
o Profils référents sécurité / santé / environnement : pouvoir décisionnel, expérience, identification par le grand public, ou tout autre élément identifié par le candidat en rapport avec ce point.
Pondération : 20%
2 - Prix des prestations : 40%
Date limite : Mardi 14 janvier 2025 à 12h00
Renseignements divers : Intégralité des documents sur le profil d"acheteur : Oui
Adresse mail du contact :
marches.publics@splain-amp.fr
Tout renseignement complémentaire sera communiqué par la SPLA-IN AMP au plus tard six (6) Jours avant la date limite de remise des candidatures et des offres, pour autant que les demandes aient été présentées au plus tard huit (8) Jours avant la date de remise des candidatures et des offres.
Adresse Internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_R1vUT0K15p Recevoir des avis similaires Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout OPH 13 Habitat Travaux de désamiantage et déconstruction de 98 logements de la résidence ZAC repartis en trois bâtiments, quartier Les Canourgues AO : AO-2449-3339 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure Ouverte DCE en ligne Mise en ligne : 30/11/2024 Limite de réponse : 13/01/2025 Ville d"Istres Projet D"Aménagement D"Un Parc Urbain AO : AO-2449-2634 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 29/11/2024 Limite de réponse : 20/12/2024 Ville d"Istres Projet d"aménagement d"un parc urbain AO : AO-2449-2247 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 28/11/2024 Limite de réponse : 20/12/2024 Avis du même domaine d’activité Voir tout Etablissement public foncier PACA Travaux de démolition sur le site Belambra AO : AO-2450-3083 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 07/12/2024 Limite de réponse : 15/01/2025 Département des Hautes Pyrénées Travaux de démolition des bâtiments de l"inspection académique et de Canopé. AO : AO-2450-3014 13 - Marseille Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 07/12/2024 Limite de réponse : 13/01/2025 Ville de Villiers sur Marne Travaux de déconstruction, désamiantage et déplombage sur le site de la nouvelle école maternelle Jeanne et Maurice Dudragne AO : AO-2450-2966 13 - Marseille Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 07/12/2024 Limite de réponse : 10/01/2025 Avis à Proximité Voir tout Provence Tourisme Sélection de cinq rédacteurs spécialisés chacun dans l"une des rubriques du site MyProvence AO : AO-2451-0025 13 - Marseille Services Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 07/12/2024 Limite de réponse : 31/12/2024 OPH 13 Habitat Maîtrise d"oeuvre pour la réhabilitation énergétique et technique de 20 logements cité le Belvédère AO : AO-2451-0023 13 - Marseille Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 07/12/2024 Limite de réponse : 11/02/2025 SPLA Pays d"Aix Territoires Travaux de la deuxième phase de l"extension de la zone d"activités du plateau de Bertoire AO : AO-2451-0021 13 - Marseille Travaux Publics Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 07/12/2024 Limite de réponse : 13/01/2025 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 05/11/2024Où en est la concurrence en matière de marchés publics ?

Répondre à un marché public peut sembler complexe pour nombre de TPE-PME.

Lire la suite

• Publié le 05/11/2024Quelles mesures en 2024 pour favoriser la concurrence dans les marchés publics ?

Répondre à un marché public peut sembler complexe pour nombre de TPE-PME.

Lire la suite

• Publié le 05/11/2024Co-traitance – comment apprécier les capacités des entreprises ?

Répondre à un marché public peut sembler complexe pour nombre de TPE-PME.

Lire la suite

• Publié le 05/11/2024Que dit le règlement sur l’IA en matière de commande publique ?

Le Net Zero Industry Act européen, dans son article 25, oblige les acheteurs à prévoir des critères relatifs à la durabilité et à la résilience des offres dans les marchés publics et les concessions relatifs aux technologies propres.

Lire la suite

• Publié le 29/10/2024Qu’impose le règlement européen « Industrie zéro net » aux acheteurs publics en matière de développement durable ?

Le Net Zero Industry Act européen, dans son article 25, oblige les acheteurs à prévoir des critères relatifs à la durabilité et à la résilience des offres dans les marchés publics et les concessions relatifs aux technologies propres.

Lire la suite

• Publié le 29/10/2024Quelles sont les nouvelles obligations environnementales issues du règlement européen 2024/1781/UE ?

Le règlement 2024/1781/UE* établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables. Publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 juin 2024, il permet à la Commission européenne d’imposer la prise en compte dans les marchés publics d’exigences en matière environnementale.

Lire la suite

• Publié le 22/10/2024Marché de maîtrise d’œuvre – l’acheteur est-il lié par l’avis du jury de concours ?

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 juillet 2024 (n° 470756), réaffirme la liberté de l’acheteur public de choisir son lauréat et de s’écarter de l’avis du jury du concours.

Lire la suite

• Publié le 15/10/2024La procédure de réclamation préalable du CCAG Travaux est-elle applicable en cas de DGD tacite ?

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 juin 2024*, juge que le titulaire d’un marché public de travaux qui se prévaut d’un décompte général et définitif (DGD) tacite n’est pas tenu de recourir à la procédure de réclamation préalable prévue par le CCAG-Travaux.

Lire la suite

• Publié le 26/09/2024Peut-on attenter au principe d’impartialité par l’entremise d’un message posté sur un réseau social ?

Un simple commentaire sur un réseau social ne vaudrait donc pas remise en cause du principe d’impartialité.

Lire la suite

• Publié le 26/09/2024Qu’est-ce qu’une charte des achats responsables ?

Nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция