Travaux de peinture et de ferronnerie sur le patrimoine d"éclairage public (Франция - Тендер #58489007)

69 - Caluire-et-Cuire Mise en ligne : 28/10/2024 Limite de réponse : 04/12/2024 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2445-0023 Ville de Caluire et Cuire Travaux de peinture et de ferronnerie sur le patrimoine d"éclairage public 69 - Caluire-et-Cuire Limite de réponse : 04/12/2024 Descriptif Source : Ville de Caluire-et-Cuire, M. le Maire, Service Achats et Marchés Publics, place du Docteur Frédéric Dugoujon, B.P. 79, 69642 Caluire-et-Cuire Cedex, Tél. : 04 78 98 81 19, mèl : marchespublics@ville-caluire.fr, web : http://www.ville-caluire.fr, SIRET 21690034000011

Groupement de commandes : Non
L"avis implique l"établissement d"un accord-cadre.

Durée : 48 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Travaux de peinture et de ferronnerie sur le patrimoine d"éclairage public


Référence acheteur : 2024005

Type de marché : Travaux

Procédure : Procédure adaptée ouverte

Technique d"achat : Accord-cadre

Lieu d"exécution : Caluire-et-Cuire, 69300 Caluire-et-Cuire

Durée : 48 mois.
Description : Objet : travaux de peinture et de ferronnerie sur le patrimoine d"éclairage public de la Ville

Durée : 1 an renouvelable 3 fois un an par tacite reconduction, à compter de sa notification.
Reconduction anticipée possible selon dispositions du CCAP
Accord-cadre mono-attributaire conclu sans minimum, avec maximum, exécuté à bons de commande.

Montant maximum annuel :
- Lot 1 : 40 000 E HT
- Lot 2 : 100 000 EHT
Forme de la procédure :
Prestation divisée en lots : Oui

Les variantes sont exigées : Non

Identification des catégories d"acheteurs intervenant :
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques

Service gestionnaire : Espaces Publics
1 : Travaux de peintureLe montant correspond au montant maxi annuel

Coût estimé hors TVA : 40 000,00 euros

Lieu d"exécution : Caluire-et-Cuire
2 : Travaux de ferronnerieLe montant correspond au montant maxi annuel

Coût estimé hors TVA : 100 000,00 euros

Lieu d"exécution : Caluire-et-Cuire

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l"activité professionnelle :
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l"adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC1, Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l"adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l"honneur du candidat attestant qu"il est en règle, au cours de l"année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L5212-1, L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du Code du travail, concernant l"emploi des travailleurs handicapés
- Déclaration sur l"honneur pour justifier que le candidat n"entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du Code de la Commande Publique
- pouvoir de la personne habilitée à engager la société : une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal de son entreprise au profit du signataire des pièces.
Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d"affaires global et le chiffre d"affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Présentation d"une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d"attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.Les pièces à remettre dans l"offre sont énoncées dans le Règlement de consultation

Marché réservé : Non

Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d"attribution sans négociation : Oui

Visite obligatoire : Non

Critères d"attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d"invitation ou document descriptif).

Renseignements d"ordre administratifs : Service Marchés Publics, Tél. : 04 78 98 81 19

L"intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d"acheteur : Oui

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Remise des offres : 04/12/24 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l"offre ou la candidature : Français.

Renseignements complémentaires :
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des plis.

Co-traitance : autorisée selon les dispositions du Règlement de consultation

Téléchargement du DCE : Il est conseillé aux candidats de laisser leurs coordonnées complètes lors du téléchargement et de ne pas télécharger le dossier en anonyme.

Modalités de dépôt des plis : remises de plis papier par mail ou télécopie sont interdites

Recours : Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03, Tél. :04 87 63 50 00, greffe.ta-lyon@juradm.fr
Envoi à la publication le : 25/10/24
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l"acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info Recevoir des avis similaires Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Grand Lyon Habitat Acquisition-amélioration d"un immeuble de 4 logements, 5 rue d"Ypres (4e) Relance des lots 6 et 7 AO : AO-2442-0622 69 - Caluire-et-Cuire Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 08/10/2024 Limite de réponse : 30/10/2024 AREA Viaduc de l"Isère : modification des gaines des haubans. AO : AO-2431-2237 69 - Caluire-et-Cuire Travaux de bâtiment Dialogue compétitif Mise en ligne : 25/07/2024 Limite de réponse : 06/02/2025 Est Métropole Habitat ACBC travaux de peinture dans le cadre de chantiers jeunes AO : AO-2351-3155 69 - Caluire-et-Cuire Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 16/12/2023 Limite de réponse : 19/12/2024 Avis du même domaine d’activité Voir tout ICF La Sablière Immobilière des Chemins de Fer Réfection des logements et parties communes suite sinistre incendie AO : AO-2444-4109 69 - Caluire-et-Cuire Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 25/10/2024 Limite de réponse : 15/11/2024 Alcéane Travaux de pérennisation des balcons AO : AO-2444-4106 69 - Caluire-et-Cuire Travaux de bâtiment Procédure adaptée DCE en ligne Mise en ligne : 25/10/2024 Limite de réponse : 25/11/2024 SEMCODA Réhabilitation de 38 logements individuels multi-sites à Charolles / Rigny-sur-Arroux AO : AO-2444-3819 69 - Caluire-et-Cuire Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 25/10/2024 Limite de réponse : 19/11/2024 Avis à Proximité Voir tout SPL RELATION USAGERS Assistance à maitrise d"ouvrage sur différents métiers dans le secteur du système d"information. AO : AO-2444-4346 69 - Caluire-et-Cuire Services Marché négocié Mise en ligne : 28/10/2024 Limite de réponse : 05/11/2024 CDC Habitat Auvergne Rhone Alpes Accord cadre à bons de commandes pour le nettoyage des logements géré par CDC HABITAT, CDC HABITAT SOCIAL et les résidences dont CDC HABITAT assure la gestion.. AO : AO-2444-4278 69 - Caluire-et-Cuire Services Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 28/10/2024 Limite de réponse : 21/11/2024 Grand Lyon Métropole Accompagnement relatif à la captation de logements locatifs privés à vocation sociale sur le territoire de la Métropole de Lyon (4 lots) AO : AO-2444-4277 69 - Caluire-et-Cuire Services Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 28/10/2024 Limite de réponse : 22/11/2024 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 22/10/2024Marché de maîtrise d’œuvre – l’acheteur est-il lié par l’avis du jury de concours ?

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 juillet 2024 (n° 470756), réaffirme la liberté de l’acheteur public de choisir son lauréat et de s’écarter de l’avis du jury du concours.

Lire la suite

• Publié le 15/10/2024La procédure de réclamation préalable du CCAG Travaux est-elle applicable en cas de DGD tacite ?

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 juin 2024*, juge que le titulaire d’un marché public de travaux qui se prévaut d’un décompte général et définitif (DGD) tacite n’est pas tenu de recourir à la procédure de réclamation préalable prévue par le CCAG-Travaux.

Lire la suite

• Publié le 26/09/2024Peut-on attenter au principe d’impartialité par l’entremise d’un message posté sur un réseau social ?

Un simple commentaire sur un réseau social ne vaudrait donc pas remise en cause du principe d’impartialité.

Lire la suite

• Publié le 26/09/2024Qu’est-ce qu’une charte des achats responsables ?

Nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux

Lire la suite

• Publié le 26/09/2024Quelle zone d’intervention du juge s’agissant d’une convention d’arbitrage ?

Dans son arrêt du 30 juillet 2024*, le Conseil d’Etat (CE) est venu expliciter son rôle et donner un mode d’emploi de son intervention en cas de soumission d’une convention d’arbitrage au prétoire.

Lire la suite

• Publié le 25/09/2024Les marchés publics de livres sont-ils soumis à un prix de livraison encadré ?

Nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux

Lire la suite

• Publié le 25/09/2024Que retenir du nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux de l’OECP ?

Nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux

Lire la suite

• Publié le 24/09/2024Où en est l’ouverture des données de la commande publique ? Point d’étape – septembre 2024

Où en est l’achat durable et responsable ? Bilan d’étape –septembre 2024

Lire la suite

• Publié le 24/09/2024Où en est l’achat durable et responsable ? Bilan d’étape – septembre 2024

Où en est l’achat durable et responsable ? Bilan d’étape – été 2024

Lire la suite

• Publié le 09/07/2024Innovation – Comment passer des marchés innovants avec de jeunes entreprises innovantes ?

Innovation – Comment passer des marchés innovants avec de jeunes entreprises innovantes ?

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция