Missions de contrôle technique, CSPS et études géotechniques pour la construction du groupe scolaire n° 3 (Франция - Тендер #58348840)

77 - Coupvray Mise en ligne : 23/10/2024 Limite de réponse : 25/11/2024 Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Avis n°AO-2444-2079 Val d"Europe Agglomération Missions de contrôle technique, CSPS et études géotechniques pour la construction du groupe scolaire n° 3 77 - Coupvray Limite de réponse : 25/11/2024 Descriptif Source : Section I : Identification de l"acheteur
Nom complet de l"acheteur : Val d"Europe agglomération
Type de Numéro national d"identification : SIRET
N° National d"identification : 24770033900010
Ville : Marne la vallée cedex 4
Code Postal : 77701
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_thdIbPrFXW
Identifiant interne de la consultation : 24.37
Intégralité des documents sur le profil d"acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : M. Philippe DESCROUET
Adresse mail du contact : Dcp@vdeagglo.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 160436617
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l"activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Consulter l"article 4.1.1. du présent règlement de la consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Consulter l"article 4.1.1. du présent règlement de la consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Consulter l"article 4.1.1. duprésent règlement de la consultation
Technique d"achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 25 novembre 2024 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d"attribution sans négociation : Oui
L"acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d"acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Val d"Europe Agglomération
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Missions de contrôle technique, coordination sécurité et protection de la santé et études géotechniques pour la construction du Groupe Scolaire n° 3 de Coupvray
Code CPV principal
Descripteur principal : 71000000
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Missions de contrôle technique, coordination sécurité et protection de la santé et études géotechniques pour la construction du Groupe Scolaire n° 3 de Coupvray
Mots descripteurs : Etude , Contrôle technique ,
Lieu principal d"exécution du marché : ZAC des 3 Ormes de Coupvray (77700)
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée (H.T.) : 100000 euros
La consultation comporte des tranches : oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 : Lots
Description du lot : Lot 1 - Mission de CT (Contrôle Technique)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71631300
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d"exécution du lot : ZAC des 3 Ormes de Coupvray (77700)
Description du lot : Lot 2 - Mission de CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71317200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d"exécution du lot : ZAC des 3 Ormes - Coupvray (77700)
Description du lot : Lot 3 - Mission d"études géotechniques
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45111250
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d"exécution du lot : ZAC des 3 Ormes - Coupvray (77700)
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code
de la commande publique, selon une procédure adaptée ouverte, librement définie par le pouvoir adjudicateur.
Le marché de services (prestations intellectuelles) est conclu à prix global et forfaitaire pour chaque lot.
Toutefois, le lot n° 3 (mission d"études géotechniques) comprend :
- une part conclue à prix global et forfaitaire,
- et une part à bons de commande, pour des prestations ponctuelles susceptibles d"être commandées
ultérieurement, sans montant minimum, mais dans la limite d"un montant maximum de 100 000 euro(s) HT sur la
durée totale du marché ; ce montant constitue la limite financière des prestations prévues à bons de commande,
à l"intérieur de laquelle les prestations seront réglées suivant les prix indiqués dans le Bordereau des Prix
Unitaires (BPU).
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.
La durée globale du marché se confond avec les délais d"exécution, à compter de la notification du marché.
La durée globale du marché se confond avec les délais d"exécution, à compter de la notification du marché ; le planning prévisionnel se décompose comme suit :
- Désignation du maître d"oeuvre : juillet 2025
- Dépôt du Permis de Construire : mai 2026
- Démarrage du chantier : février 2027
- Livraison : juin 2028
- Année de parfait achèvement : juin 2028 à juin 2029
Coût prévisionnel des travaux (valeur février 2024) :
- pour la Tranche Ferme est fixé à 11 549 840,00 euro(s) HT.
- pour la Tranche Optionnelle est fixé à 2 374 320,00 euro(s) HT.
La date prévisionnelle de début des travaux (y compris 1,5 mois de préparation) est : février 2027. Le délai prévu pour l"exécution des travaux (hors période de préparation) est de 12 mois et demi.
Les candidats sont invités à remettre d"emblée leur meilleure proposition. Toutefois, compte tenu des offres
reçues et de leur analyse détaillée par le pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve la possibilité d"engager une
phase de négociation avec les trois candidats arrivés en tête à l"issue du classement des offres initiales dans les
conditions prévues à l"article 5.3 du RC.
Date d"envoi du présent avis : 22/10/2024 Recevoir des avis similaires DCE réponse en ligne Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout Conseil Départemental de Seine et Marne Réalisation de relevés topographiques et plans masse dans le cadre de la refonte de la base de données des plans suite à la cyberattaque. AO : AO-2444-1325 77 - Coupvray Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 23/10/2024 Limite de réponse : 26/11/2024 Val d"Europe Agglomération Gestion du réseau hydrographique naturel et artificiel du Val d"Europe. AO : AO-2443-5520 77 - Coupvray Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 19/10/2024 Limite de réponse : 22/11/2024 Communauté d"Agglomération Marne et Gondoire MISSIONS D"ETUDES GEOTECHNIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX D"ASSAINISSEMENT ET D"EAU POTABLE. AO : AO-2443-4462 77 - Coupvray Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Mise en ligne : 18/10/2024 Limite de réponse : 13/11/2024 Avis du même domaine d’activité Voir tout Communauté d"agglomération Centre Littoral ETUDES PLUVIALES POUR LE CENTRE-VILLE DE CAYENNE ETUDES PLUVIALES POUR LE CENTRE-VILLE DE CAYENNE AO : AO-2444-1444 77 - Coupvray Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Mise en ligne : 23/10/2024 Limite de réponse : 20/11/2024 Ville de Ste Anne Mission de maîtrise d"oeuvre Infrastructures - VRD de la RHI Dubellay. AO : AO-2444-1434 77 - Coupvray Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Mise en ligne : 23/10/2024 Limite de réponse : 08/11/2024 Grand Paris Aménagement CHRT_Relance de l"accord-cadre à bons de commande - Missions d"assistance à maitrise d"ouvrage pour la mise en oeuvre des actions de développement durable - ZAC Charenton-Bercy à Charenton-le-Pont (94). AO : AO-2444-1425 77 - Coupvray Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Mise en ligne : 23/10/2024 Limite de réponse : 20/11/2024 Avis à Proximité Voir tout CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) Fourniture de licences Metallic de l"éditeur Commvault. AO : AO-2444-1329 77 - Coupvray Services Procédure adaptée Mise en ligne : 23/10/2024 Limite de réponse : 15/11/2024 Région Ile de France MOE pour le suivi des travaux d"extension et de modernisation de la demi-pension du lycée Le Champ de Claye AO : AO-2444-1328 77 - Coupvray Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Procédure adaptée Mise en ligne : 23/10/2024 Limite de réponse : 28/11/2024 Ville de Combs la ville Fourniture et livraison de produits d"entretien et d"hygiène AO : AO-2444-1327 77 - Coupvray Fournitures Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 23/10/2024 Limite de réponse : 19/11/2024 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 22/10/2024Marché de maîtrise d’œuvre – l’acheteur est-il lié par l’avis du jury de concours ?

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 juillet 2024 (n° 470756), réaffirme la liberté de l’acheteur public de choisir son lauréat et de s’écarter de l’avis du jury du concours.

Lire la suite

• Publié le 15/10/2024La procédure de réclamation préalable du CCAG Travaux est-elle applicable en cas de DGD tacite ?

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 juin 2024*, juge que le titulaire d’un marché public de travaux qui se prévaut d’un décompte général et définitif (DGD) tacite n’est pas tenu de recourir à la procédure de réclamation préalable prévue par le CCAG-Travaux.

Lire la suite

• Publié le 26/09/2024Peut-on attenter au principe d’impartialité par l’entremise d’un message posté sur un réseau social ?

Un simple commentaire sur un réseau social ne vaudrait donc pas remise en cause du principe d’impartialité.

Lire la suite

• Publié le 26/09/2024Qu’est-ce qu’une charte des achats responsables ?

Nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux

Lire la suite

• Publié le 26/09/2024Quelle zone d’intervention du juge s’agissant d’une convention d’arbitrage ?

Dans son arrêt du 30 juillet 2024*, le Conseil d’Etat (CE) est venu expliciter son rôle et donner un mode d’emploi de son intervention en cas de soumission d’une convention d’arbitrage au prétoire.

Lire la suite

• Publié le 25/09/2024Les marchés publics de livres sont-ils soumis à un prix de livraison encadré ?

Nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux

Lire la suite

• Publié le 25/09/2024Que retenir du nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux de l’OECP ?

Nouveau guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux

Lire la suite

• Publié le 24/09/2024Où en est l’ouverture des données de la commande publique ? Point d’étape – septembre 2024

Où en est l’achat durable et responsable ? Bilan d’étape –septembre 2024

Lire la suite

• Publié le 24/09/2024Où en est l’achat durable et responsable ? Bilan d’étape – septembre 2024

Où en est l’achat durable et responsable ? Bilan d’étape – été 2024

Lire la suite

• Publié le 09/07/2024Innovation – Comment passer des marchés innovants avec de jeunes entreprises innovantes ?

Innovation – Comment passer des marchés innovants avec de jeunes entreprises innovantes ?

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция