Travaux de réfection de couvertures et de toitures terrasses sur le patrimoine de Brest Métropole Habitat (Франция - Тендер #56910435)

29 - BREST METROPOLE HABITAT Mise en ligne : 28/08/2024 Limite de réponse : 30/09/2024 Travaux de bâtiment Procédure adaptée Avis n°AO-2436-1133 Brest Métropole Habitat Travaux de réfection de couvertures et de toitures terrasses sur le patrimoine de Brest Métropole Habitat 29 - BREST METROPOLE HABITAT Limite de réponse : 30/09/2024 Descriptif Source : Identification de l"organisme qui passe le marché : Brest Métropole Habitat
Siret : 350 090 619 00015
Correspondant : Madame EDERN Anne- Gaëlle, Gestionnaire achats, 68 rue de Glasgow, 29200 Brest,
Le pouvoir adjudicateur n"agit pas pour le compte d"autres pouvoirs adjudicateurs


Objet du marché : « TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURES ET DE TOITURES TERRASSES SUR LE PATRIMOINE DE BREST METROPOLE HABITAT »

CPV: 45000000
Marché de TRAVAUX
(CCAG travaux)
Lieu principal d"exécution du marché: Finistère
NUMERO DE REFERENCE : 2024-044
Nombre et consistance des lots : L"accord-cadre comporte 2 LOTS :
LOT N°01 COUVERTURES
LOT N°02 TOITURES TERRASSES
Durée du marché : L"accord cadre est conclu pour une durée de 3 ans..
Procédure de passation : Consultation passée en procédure adaptée conformément aux dispositions de l"article L2123-1 et du chapitre III du titre II (articles R2123-1 et suivants) du Code de la commande publique.
Le présent accord cadre est un accord-cadre multi-attributaire avec 2 titulaires à marchés subséquents conformément à l"article R2162-2 du code de la commande publique.
Dont les modalités sont les suivantes :
Le titulaire principal classé en 1ère position est attributaire de l"accord cadre et de la commande initiale (et sera donc invité aux consultations relatives aux marchés subséquents).
Le titulaire secondaire classé en 2ème position est attributaire de l"accord cadre uniquement (et sera donc invité aux consultations relatives aux marchés subséquents).
MODALITES D"ATTRIBUTION : Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
Date limite : 30/09/2024 à 17h00
MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d"apporter, au plus tard, 8 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l"étude du dossier par les concurrents, la date fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
NEGOCIATION : Brest Métropole Habitat se réserve le droit de procéder par lot, avec l"ensemble des candidats ayant répondu au lot (sauf ceux ayant remis des offres anormalement basses), à une phase de négociation sur l"ensemble des éléments du marché notamment le montant, les éléments techniques, le mémoire technique.
La négociation se fera selon les modalités suivantes :
1ère phase : le pouvoir adjudicateur invitera les candidats à participer soit à une audition dans les locaux du pouvoir adjudicateur, soit à une négociation écrite. Les candidats disposeront ensuite de 05 jours pour remettre leurs précisions, les compléments ou modifications de leur offre via le profil acheteur.
Phase suivante : Si la première phase n"a pas permis au pouvoir adjudicateur d"obtenir une offre régulière et acceptable, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de renvoyer une nouvelle phase de négociation via le profil acheteur avec ces questions et demandes de compléments ou modifications. Les candidats disposeront de 5 jours pour remettre leurs précisions, les compléments ou modifications de leur offre via le profil acheteur.
Tant que le pouvoir adjudicateur n"aura pas obtenu une offre régulière ou acceptable ou déclaré le marché sans suite ou infructueux, ce dernier se réserve le droit de procéder à une nouvelle phase de négociation selon les modalités indiquées dans le paragraphe précédent.
Conformément aux dispositions de l"article R.2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur, même s"il a prévu de négocier, se réserve le droit, par lot, d"attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation si les offres initiales lui conviennent.
CANDIDATURE : - Le DUME (le pouvoir adjudicateur encourage les candidats à privilégier le DUME qui risque d"être prochainement imposé dans le cadre du plan
Ou l"ensemble des éléments suivants :
- La lettre de candidature modèle DC1 ou équivalent (renseignements relatifs aux personnes habilitées à engager la société);
- La déclaration du candidat DC2 ou équivalent, permettant l"évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat;
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements;
- Les déclarations sur l"honneur pour justifier :
- Attestation sur l"honneur pour justifier que le candidat n"entre pas dans le cas d"interdiction de soumissionner mentionnée à l"article 45 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016;
- Qu"il n"a fait l"objet d"aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées au Code du Travail ;
- Qu"il a satisfait aux obligations fiscales et sociales. Les candidats étrangers non établis en France veilleront à attester sur l"honneur le respect de ces différentes obligations au regard des règles d"effet équivalent dans leur pays d"origine.
- La liste des prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années.
- Les justificatifs de qualifications suivantes (ou équivalentes) :
- L"Attestation de compétences au suivi de la formation amiante sous-section 4, suivant la catégorie du personnel (encadrant technique, encadrant de chantier, opérateurs de chantier).
JUGEMENT DES CANDIDATURES : Conformément à l"article R2144-3 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur précise que la vérification de l"aptitude à exercer l"activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l"attribution du marché.
Les candidatures seront écartées si : les capacités professionnelles sont insuffisantes et/ou si les moyens financiers sont insuffisants.
CRITERES DE SELECTION : Les critères de sélection des offres seront précisés dans le Règlement de consultation et son annexe.
Adresse Internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_Jgm116GNiM
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir 8 jours avant la date limite de réception des offres une demande via le profil acheteur :
https://www.achatpublic.com
PROCEDURES DE RECOURS : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3 contour de la Motte - CS 44416 -35044 RENNES CEDEX (Tél. : 02.23.21.28.28 - Fax : 02.99.63.56.84)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l"introduction des recours : Brest Métropole Habitat - Service Achats- 68 rue de Glasgow- BP 91057- 29210 BREST CEDEX 1, Tel : 02 29 00 45 15, e-mail : mdiquelou@bm-h.fr
Date d"envoi de l"avis à l"organisme de publication : 27/08/2024
AUTRE : Groupement de commandes: non
L"intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur: oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles (or profil acheteur): non
Techniques d"achats: sans objet
Présentation des offres par catalogue électronique: interdit
Réduction du nombre de candidats: sans objet
Réservation de tout ou partie du marché: non
Visite obligatoire: non Recevoir des avis similaires DCE réponse en ligne Mettre en favori Partager Imprimer Télécharger en pdf Nouvelle recherche Voir les avis similaires Ces avis peuvent vous intéresser Avis similaires Voir tout BREST"AIM Réfection et étanchéité de la toiture du pavillon polaire d"Océanopolis, centre national de culture scientifique dédié à l"océan AO : AO-2432-0807 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 31/07/2024 Limite de réponse : 10/09/2024 Centre Hospitalier de Douarnenez Travaux de fourniture et remplacement des panneaux de façades sur le service « Soins Médicaux et de Réadaptation » sur le Centre Hospitalier de Douarnenez. AO : AO-2430-1404 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 17/07/2024 Limite de réponse : 13/09/2024 Conseil Départemental du Finistère Travaux de rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac"h à Ouessant : lot n° 3 relatif aux travaux de couverture étanchéité AO : AO-2428-4276 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 06/07/2024 Limite de réponse : 13/09/2024 Avis du même domaine d’activité Voir tout Centre hospitalier Restructuration de l"Unité de Chirurgie Ambulatoire et relocalisation du service d"oncologie sur le site de l"Hôpital de SELESTAT. AO : AO-2436-0783 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 28/08/2024 Limite de réponse : 20/09/2024 SGAR Nord Pas de Calais ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS D"ENTRETIEN COURANT, DE MAINTENANCE ET DE TRAVAUX DE RÉPARATION D"ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES ET INCLINÉES POUR LES SERVICES DE L?ÉTAT DANS LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE. AO : AO-2436-0768 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 28/08/2024 Limite de réponse : 25/09/2024 Région Bourgogne Franche-Comté LYCEE MONT CHATELET - REPRISE DES COUVERTURES DES BATIMENTS 8 ET 9 - RELANCE DES LOTS 01 ET 02.. AO : AO-2436-0758 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 28/08/2024 Limite de réponse : 19/09/2024 Avis à Proximité Voir tout Ville de Plougastel Daoulas Contrat de concession pour la fourniture, l"installation, l"exploitation, l"entretien et l a maintenance de mobiliers urbains sur le territoire de plougastel-daoulas. AO : AO-2436-0695 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux Publics Appel d"offres ouvert Mise en ligne : 28/08/2024 Limite de réponse : 27/09/2024 Eau du Ponant La Consultation concerne des prestations relatives à un accord-cadre mono-attributaire mixte : - La réalisation d"une étude de filière et d"un plan d"épandage sur le territoire de la CCPCAM ; - La gestion des boues d"assainissement sur le territoire ... AO : AO-2436-0694 29 - BREST METROPOLE HABITAT Etudes, Maîtrise d"oeuvre, Contrôle Marché négocié Mise en ligne : 28/08/2024 Limite de réponse : 09/09/2024 Brest Métropole Restructuration et extension des locaux propreté du Relecq Kerhuon. Lieu d"exécution des prestations : rue Anatole France - 29490 Le Relecq Kerhuon.. AO : AO-2436-0693 29 - BREST METROPOLE HABITAT Travaux de bâtiment Procédure adaptée Mise en ligne : 28/08/2024 Limite de réponse : 24/09/2024 Recevoir des avis similaires Des questions ? Nous sommes à votre service. Nous contacter Quels avis de marchés sont publiés sur Marchés Online ? La plate-forme Marchés Online vous permet d"accéder à l"ensemble des appels d"offres publics publiés, dans tous les secteurs d"activité et pour tous les types de marchés. Vous retrouvez également des projets de travaux privés. Comment rechercher un avis de marché public sur Marchés Online ? Notre moteur de recherche vous permet de cibler les marchés qui correspondent à votre secteur d"activité ou à tout autre critère relatif aux marchés : mots-clés, localisation géographique, nature du marché, type de procédure, la date limite de réponse, etc. Qu"est-ce qu"un profil de recherche d"avis de marchés public sur Marchés Online et comment en créer ? Un profil de recherche reprend tous vos critères de recherche d"avis. Il vous permet d"enregistrer une alerte, qui vous notifiera automatiquement par email de tous les nouveaux avis publiés correspondants à ces critères. Comment partager un avis de marché public sur Marchés Online ? Vous pouvez transmettre à vos collègues un appel d"offres susceptible de les intéresser avec le bouton « Partager » en haut à droite de l"avis. Celui-ci sera envoyé aux adresses emails que vous aurez saisies. Comment définir une alerte e-mail sur Marchés Online ? Depuis la page de détail d"un avis, en cliquant sur le bouton "Recevoir des avis similaires", ou depuis votre espace entreprise (section "Mes recherches"), vous pouvez activer l"alerte e-mail correspondant à vos critères de recherche. Nous contacter

• .breadcrumb_container { padding-top: 33px; } .search_detail_title_container { padding-top: 24px; } .search_detail_title_polygon { clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 70%, 22% 100%); width: 200px; height: 74px; padding-left: 50px; padding-top: 23px; top: 0; } .descript-line { a { line-break: anywhere; } } @media (min-width: 1024px) { .limit-descript-height { max-height: 1600px; overflow-y: scroll; } } @media (min-width: 1280px) { .search_detail_title_container { padding-top: 42px; } .search_detail_title_polygon { width: 340px; height: 214px; padding-left: 93px; padding-top: 64px; } } .search_detail_content_container { padding-top: 64px; } .search_detail_content_container_sticky { padding-top: 280px; } @media print { body { visibility:hidden; } body * { display:none; } body *:has(.print_this), body .print_this, body .print_this * { display:block; } body .print_this { visibility:visible; } }

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1 * 2 3 4 5

MAIL DU DESTINATAIRE *

*

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

Envoyer Contact

Vous partez déjà ?

Ne passez pas à côté des derniers appels d"offres

Voir les appels d"offres en cours

Identification

Identifiez-vous

Mon identifiant Mot de passe Mot de passe oublié ? Je me connecte Création de compte

L"accès à cette fonctionnalité nécessite d"être identifié

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mon identifiant* Mot de passe* Mot de passe oublié ? Je me connecte

Vous n’avez pas encore de compte ?
Identifiez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

• Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
• Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
• Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
• Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
• Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.
• Je crée mon compte

Modifier mon mot de passe

Afin de sécuriser les données liées à votre compte, merci de changer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et contenant au moins : 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

Saisissez votre ancien mot de passe Saisissez votre nouveau mot de passe Confirmez votre nouveau mot de passe Valider Suivez l’actualité des marchés publics

• Publié le 09/07/2024Innovation – Comment passer des marchés innovants avec de jeunes entreprises innovantes ?

Innovation – Comment passer des marchés innovants avec de jeunes entreprises innovantes ?

Lire la suite

• Publié le 18/06/2024Quelles nouveautés issues du décret du 21 février 2024 en matière de réemploi ?

Les acheteurs et titulaires de marchés publics peuvent emprunter d’autres voies que celles du contentieux pour régler leurs différends. Cela leur permet de gagner temps, argent, énergie voire de trouver des solutions qui n’auraient pas été adoubées par un juge, et de désengorger les tribunaux.

Lire la suite

• Publié le 18/06/2024Que trouve-t-on dans la version actualisée 2024 du guide de l’achat public de solutions innovantes ?

Les acheteurs et titulaires de marchés publics peuvent emprunter d’autres voies que celles du contentieux pour régler leurs différends. Cela leur permet de gagner temps, argent, énergie voire de trouver des solutions qui n’auraient pas été adoubées par un juge, et de désengorger les tribunaux.

Lire la suite

• Publié le 12/06/2024De quel pouvoir d’appréciation l’acheteur dispose-t-il pour exclure un opérateur économique d’une procédure de marché public ?a

Dans un arrêt en grande chambre*, la Cour de justice se prononce sur le pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur dans l’exclusion d’un opérateur économique précédemment condamné par l’Autorité nationale de la concurrence en raison d’une infraction aux règles de concurrence.

Lire la suite

• Publié le 12/06/2024Quelle information doit-on aux candidats s’agissant de la notation des offres ? Lire la suite
• Publié le 12/06/2024L’acheteur peut-il éliminer une entreprise pour absence de qualification exigée au stade des candidatures ?

La Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon* a apporté une réponse claire à cette question : oui, l’acheteur peut éliminer une entreprise au stade des candidatures pour absence de qualification exigée.

Lire la suite

• Publié le 12/06/2024Quels sont les délais de paiement des collectivités ?

La Direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) vient de publier, en mai 2024, sur le site d’open data de Bercy

Lire la suite

• Publié le 11/06/2024Quid, en 2024, des modes de règlements amiables dans les marchés publics ?

Les acheteurs et titulaires de marchés publics peuvent emprunter d’autres voies que celles du contentieux pour régler leurs différends. Cela leur permet de gagner temps, argent, énergie voire de trouver des solutions qui n’auraient pas été adoubées par un juge, et de désengorger les tribunaux.

Lire la suite

• Publié le 05/06/2024De quel pouvoir d’appréciation l’acheteur dispose-t-il pour exclure un opérateur économique d’une procédure de marché public ?

Dans un arrêt en grande chambre*, la Cour de justice se prononce sur le pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur dans l’exclusion d’un opérateur économique précédemment condamné par l’Autorité nationale de la concurrence en raison d’une infraction aux règles de concurrence.

Lire la suite

• Publié le 05/06/2024Quelle information doit-on aux candidats s’agissant de la notation des offres ?

Selon le Code de la commande publique, le marché est attribué aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

Lire la suite

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Франция